2015招标师考试合同管理考前冲刺最后一套
浏览
收藏
【摘要】2015年招标师考试时间为11月7、8日，各位考友就要步入考场了。环球网校招标师频道小编今日整理：2015招标师考试合同管理考前冲刺最后一套，希望 对大家有所帮助!并预祝各位考友在2015年招标师考试中取得理想的成绩。更多复习资料及模拟试题请关注环球网校招标师考试频道!
单项选择题(共35个小题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1 《政府采购实施条例》自( )起施行。
A.
2012年3月1日
B.
2013年3月1日
C.
2014年3月1日
D.
2015年3月1日
参考答案：D
参考解析：
《政府采购法实施条例》同样也是调整招标采购合同的重要行政法规，适用于国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金的采购项目。该条例与2014年12月31日由国务院第75次常务会议通过，并自2015年3月1日起施行。
2 根据《收费公路管理条例》规定，政府还贷公路的收费期限，按照用收费偿还贷款、偿还有偿集资款的原则确定，最长不得超过( )年。
A.
10
B.
15
C.
20
D.
25
参考答案：B
参考解析：
根据《收费公路管理条例》第14条规定，政府还贷公路的收费期限，按照用收费偿还贷款、偿还有偿集资款的原则确定，最长不得超过15年。
3 仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多地体现了仲裁的( )。
A.
灵活性
B.
快捷性
C.
经济性
D.
独立性
参考答案：A
参考解析：
仲裁的基本特点中灵活性是由于仲裁充分体现当事人的意思自治，仲裁中的许多具体程序都是由当时人协商确定和选择的，因此，与诉讼相比仲裁程序更加灵活、更具弹性。
4 按照《招标投标法》的规定，下列行为属于承诺的是( )。
A.
招标人发出招标公告
B.
招标人发出投标邀请书
C.
招标人发出中标通知书
D.
投标人提交投标文件
参考答案：C
参考解析：
按照《招标投标法》的规定，通过招标发包建设工程的，招标人发出招标公告、投标邀请书和招标文件为要约邀请，投标人提交投标文件为要约，招标人发出中标通知书为承诺，在招标投标法规定的30日内签订建设工程书面中标合同。
5 根据合同通用条款规定的文件解释优先顺序，下列文件中具有最优先解释权的是( )。
A.
规范标准
B.
中标通知书
C.
协议书
D.
设计文件
参考答案：C
参考解析：
施工合同通用条款规定的优先顺序为：(1)协议书(包括补充协议);(2)中标通知书;(3)投标书及其附件;(4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)有关的标准、规范及技术文件;(7)图纸;(8)工程量清单;(9)工程报价单或预算书等。
6 合同当事人订立仲裁协议，约定仲裁机构，发生纠纷后一方当事人请求人民法院确认该仲裁协议的效力，应由( )人民法院管辖。
A.
仲裁机构所在地中级
B.
仲裁协议签订地基层
C.
被告住所地中级
D.
原告住所地基层
参考答案：A
参考解析：
当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，一方对仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的，由该仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖。当事人对仲裁委员会没有约定或者约定不明的，由被告所在地的中级任命法院管辖。
7 在中华人民共和国境内进行工程建设项目勘察设计，可以不进行招标的是( )。
A.
大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目
B.
涉及国家安全、国家秘密的
C.
全部使用国有资金投资的项目
D.
使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
参考答案：B
参考解析：
选项ACD均属于《招标投标法》第3条规定，在中华人民共和境内进行工程建设项目的勘察设计必须进行招标的项目。
8 下列关于建设工程的最低保修期限说法错误的是( )。
A.
基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限
B.
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为6年
C.
供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期
D.
电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年
参考答案：B
参考解析：
《建设工程质量管理条例》第40条规定：在正常使用条件下，建设工程的最低使用年限为：①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
9 在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是( )。
A.
工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险
B.
全部工程量和通货膨胀的风险
C.
全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险
D.
通货膨胀的风险，不包括工程量的风险
参考答案：B
参考解析：
在固定总价合同中，承包商承担了全部的工作量和价格的风险。
10 关于仲裁条款的内容说法正确的是( )。
A.
一般包括仲裁地点、仲裁规则
B.
一般包括仲裁地点、仲裁机构、仲裁规则、仲裁的效力
C.
一般包括仲裁地点、仲裁规则、仲裁的效力
D.
一般包括仲裁地点、仲裁时间、仲裁规则
参考答案：B
参考解析：
仲裁条款的内容一般包括仲裁地点、仲裁机构、仲裁规则、裁决的效力等。
友情提示：考生可进入环球网校招标师考试频道或招标师考试论坛，与广大考友一起交流学习！
编辑推荐：
【摘要】2015年招标师考试时间为11月7、8日，各位考友就要步入考场了。环球网校招标师频道小编今日整理：2015招标师考试合同管理考前冲刺最后一套，希望 对大家有所帮助!并预祝各位考友在2015年招标师考试中取得理想的成绩。更多复习资料及模拟试题请关注环球网校招标师考试频道!
11 以下关于招标采购合同说话错误的是( )。
A.
工程总称承包模式包括设计—建造和设计—采购—施工等
B.
工程专业分包应当具备相应的资质等级
C.
按照采购的标的物划分，招标采购合同一般分为工程采购合同、货物采购合同
D.
工程总包合同的发包人一般是建设单位
参考答案：C
参考解析：
C选项错误，按照采购的标的物划分，招标采购合同一般分为工程采购合同、货物采购合同和服务采购合同。
12 关于货物采购合同，下列说法错误的是( )。
A.
货物采购合同属于服务采购合同
B.
按照货物来源地不同，货物采购合同可以分为国内货物采购合同和国际货物采购合同
C.
按采购标的物的分类，货物采购合同包括材料采购合同、通用设备采购合同以及其他设备采购合同
D.
货物采购合同是合同当事人为实现材料或设备买卖，明确相互权利义务关系而订立的合同
参考答案：A
参考解析：
货物采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的通常特定。
13 合同分解结构是指按照系统规则和要求将合同对象分解成( )的最小单元和招标合同单元的工作过程。
A.
相互独立、相互影响
B.
相互影响、相互联系
C.
相互独立、相互联系
D.
相互独立、相互影响、相互联系
参考答案：D
参考解析：
合同分解结构是指按照系统规则和要求将合同对象分解成相互独立、相互影响、相互联系的最小单元和招标合同单元的工作过程。
14 合同要素拟定的特点不包括( )。
A.
以合同要素作为合同各条款设定的依据
B.
人员及工作方案准备
C.
同时设计合同的一般条款与特殊要求条款
D.
通过各要素目标的覆盖达到合同整体目标的覆盖
参考答案：B
参考解析：
合同要素拟定法的特点包括：①以合同要素作为合同各条款设定的依据;②通过各要素目标的覆盖达到合同整体目标的覆盖;③同时设计合同的一般条款与特殊要求条款。
15 关于合同的变更，下列说法不正确的是( )。
A.
合同变更是关系的局部变化
B.
合同变更是合同内容的变化
C.
履行时间、地点、方式变化属于合同的变更
D.
合同变更是合同性质的变化
参考答案：D
参考解析：
合同变更是是合同关系的局部变化，如标的的数量的增减、价款的变化、履行时间、地点、方式的变化等，是合同的内容变更。指在合同成立以后至未履行或者为完成履行之前，当事人经过协议对合同的内容进行修改和补充。此概念需要与合同性质的变化相区别，例如买卖变为赠与，前后合同关系失去了同一性，此为合同的更新或更改。
16 招标采购合同规划的内容包括①初步合同规划;②合同订立顺序的确定;③合同要素计划与分配;④总体合同结构分解;⑤建构招标采购合同体系，其正确的排列顺序为( )。
A.
①②⑤④③
B.
①④⑤③②
C.
①③②④⑤
D.
①②③⑤④
参考答案：B
参考解析：
招标采购合同规划的工作步骤为：①初步合同规划;②总体结构合同分解;③建构招标采购合同体系;④合同要素计划与分配;⑤合同订立顺序的确定。
17 建设工程施工合同的组成文件中，( )是发包人的承诺。
A.
施工合同专用条款和施工合同通用条款
B.
投保函及投标函附件
C.
标准、规范和有关技术文件及其图纸
D.
中标通知书
参考答案：D
参考解析：
中标通知书是发包人的承诺。
18 发包人在收到承包人竣工验收申请报告( )天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
A.
7
B.
28
C.
49
D.
56
参考答案：D
参考解析：
发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合同，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
19 以下解释合同文件的优先顺序正确的是( )。
A.
①合同协议书;②合同通用条款;③中标通知书;④发包人提供的上一阶段的图纸
B.
①合同协议书;②专用条款及其附件;③技术标准;④发包人要求
C.
①合同协议书;②合同通用条款;③其他合同文件;④技术标准
D.
①合同协议书;②专用条款及其附件;③发包人提供的上一阶段的图纸;④投标函及其附录
参考答案：A
参考解析：
合同文件的优先顺序：①合同协议书;②专用条款及其附件;③合同通用条款;④中标通知书;⑤投标函及其附录;⑥发包人要求;⑦技术标准;⑧发包人提供的上一阶段的图纸;⑨其他合同文件。
20 下列不属于建设工程合同的是( )。
A.
工程勘察合同
B.
工程监理合同
C.
工程设计合同
D.
施工合同
参考答案：B
参考解析：
根据《合同法》第269条规定：建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
友情提示：考生可进入环球网校招标师考试频道或招标师考试论坛，与广大考友一起交流学习！
编辑推荐：
【摘要】2015年招标师考试时间为11月7、8日，各位考友就要步入考场了。环球网校招标师频道小编今日整理：2015招标师考试合同管理考前冲刺最后一套，希望 对大家有所帮助!并预祝各位考友在2015年招标师考试中取得理想的成绩。更多复习资料及模拟试题请关注环球网校招标师考试频道!
21 招标采购合同规划的内容包括①初步合同规划;②合同订立顺序的确定;③合同要素计划与分配;④总体合同结构分解;⑤建构招标采购合同体系，其正确的排列顺序为( )。
A.
①②⑤④③
B.
①④⑤③②
C.
①③②④⑤
D.
①②③⑤④
参考答案：B
参考解析：
招标采购合同规划的工作步骤为：①初步合同规划;②总体合同结构分解;③建构招标采购合同体系;④合同要素计划与分配;⑤合同订立顺序的确定。
22 以下关于担保合同的应用特点，说法不正确的是( )。
A.
担保合同旨在明确担保权人和担保人之间的权利、义务关系，保障债权人的债权得以实现
B.
担保合同的从属性，又称附随性、伴随性.
C.
担保合同的补充性是指合同债权人所享有的担保权或者担保利益是对债权的补充
D.
担保合同不属于主合同的从合同
参考答案：D
参考解析：
根据《担保法》第5条规定，担保合同是主合同的从合同，担保合同的成立和存在必须以债权人和债务人的主合同关系的存在未前提。
23 ( )被奉为民法中的“帝王条款”，该原则使用于商事交易环节的全过程，是商业社会存在的基石。
A.
平等自愿原则
B.
公平原则
C.
诚实信用原则
D.
合法原则
参考答案：C
参考解析：
诚实信用原则被奉为民法中的“帝王条款”，该原则使用于商事交易环节的全过程，是商业社会存在的基石。
24 下列关于招标采购合同管理特点中错误的是( )。
A.
合同管理周期长
B.
合同管理系统性强
C.
合同管理信息化要求低
D.
合同管理效益显著
参考答案：C
参考解析：
招标采购合同管理的特点：①合同管理周期长;②合同管理系统性强;③合同变更频繁;④对合同管理人的法律知识水平要求高;⑤合同管理信息化要求高;⑥合同管理效益显著。
25 以下关于国际买卖合同中说法错误的是( )。
A.
国际买卖合同在国内又被称为外贸合同或者进口贸易合同
B.
国际货物买卖合同使用规则有两种
C.
国际货物买卖合同的标的物是货物，即有形动产
D.
国际货物买卖合同是当事****利、义务、风险责任的综合体
参考答案：B
参考解析：
国际货物买卖合同使用的规则有三种：①国内法;②国际公约;③国际贸易惯例。
26 以下有关承诺的说法中不正确的是( )。
A.
承诺是指受要约人同意接受要约的条件以缔结合同的意思表示
B.
承诺的法律效力在于，承诺一经作出，并送达要约人，合同即成立
C.
承诺必须由受要约人作出
D.
承诺不可以撤回
参考答案：D
参考解析：
《合同法》第27条规定：承诺可以撤回。承诺撤回的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。
27 根据承包内容的不同，建设工程施工合同可以分为( )。
A.
总承包管理合同、分部分项合同
B.
施工总承包合同、施工专业分包合同以及施工劳务合同
C.
施工总承包合同、单位工程合同以及分部分项合同
D.
施工总承包合同、单位工程合同
参考答案：B
参考解析：
根据承包合同内容的不同，建设工程施工合同可以分为施工总承包合同、施工专业分包合同以及施工劳务合同。
28 从性质上讲，施工企业的投标行为属于( )。
A.
要约
B.
要约邀请
C.
承诺
D.
咨询
参考答案：A
参考解析：
要约是希望和他人签订合同的意思表示。投标文件属于要约，中标通知书承诺。
29 勘察合同采用的担保方式一般采用( )。
A.
定金担保
B.
保证担保
C.
留置担保
D.
抵押担保
参考答案：A
参考解析：
勘察合同采用定金担保。勘察工作外业结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费某一百分比的费用。
30 关于国际贸易术语与合同性质的关系，下列说法不正确的是( )。
A.
国际贸易术语是确定买卖合同性质的一个重要因素
B.
国际贸易术语是确定买卖合同性质的唯一因素
C.
一般采用何种贸易术语成交，则买卖合同的性质也相应可以确定
D.
支付条件可作为确定合同性质的决定因素
参考答案：B
参考解析：
国际贸易术语是确定买卖合同性质的一个重要因素，一般采用何种贸易术语成交，则买卖合同的性质也相应可以确定。虽然贸易术语是确定买卖合同性质的重要因素，但它并不是决定合同性质唯一的因素，确定买卖合同的性质，还应看买卖合同中的其他条件是如何规定的。例如，交易双方约定使用CIF术语，但同时也约定：“以货物到达目的港作为支付货款的前提条件。”按此条件签订的合同，就不是装运合同，而应"-3是到达合同，因为在这里支付条件是确定合同性质的决定因素。
友情提示：考生可进入环球网校招标师考试频道或招标师考试论坛，与广大考友一起交流学习！
编辑推荐：
【摘要】2015年招标师考试时间为11月7、8日，各位考友就要步入考场了。环球网校招标师频道小编今日整理：2015招标师考试合同管理考前冲刺最后一套，希望 对大家有所帮助!并预祝各位考友在2015年招标师考试中取得理想的成绩。更多复习资料及模拟试题请关注环球网校招标师考试频道!
31 关于合同成立时间的说法，正确的是( )。
A.
口头合同自交付标的物时成立
B.
承诺生效时合同成立
C.
合同书自生效时成立
D.
采用信件方式订立合同的，合同自信件到达时成立
参考答案：B
参考解析：
合同成立时间关系到当事人何时受合同关系拘束，因此合同成立时间具有重要意义。确定合同成立时间，遵守如下规则：当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。各方当事人签字或者盖章的时间不在同一时间的，最后一方签字或者盖章时合同成立。当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。此时，确认书具有最终正式承诺的意义。
32 《合同法》的核心内容是( )。
A.
合同的履行
B.
合同的订立
C.
合同的转让
D.
合同的变更
参考答案：A
参考解析：
合同的履行是《合同法》的核心内容，当事人应'-3遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务，以按照合同的约定全面履行自己的义务。
33 下列选项中，没有发生承诺撤回效力的情形是( )。
A.
撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人
B.
撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人
C.
撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人
D.
撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人
参考答案：C
参考解析：
承诺可以撤回。鉴于承诺一经送达要约人即发生法律效力，合同也随之成立，所以撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。若撤回承诺的通知晚于承诺通知到达要约人，此时承诺已然发生法律效力，合同已经成立，则承诺人就不得撤回其承诺。
34 以下关于服务采购合同说法错误的是( )。
A.
服务采购合同的标的物具有特殊性
B.
服务采购合同的目的受项目整体目标的约束
C.
服务采购合同一般是采购与项目建设有关的服务，采购范围包括工程和货物采购活动
D.
附采购合同是合同当事人为完成商定的服务内容采购，明确相互权利义务关系而订立的合同
参考答案：C
参考解析：
服务采购合同一般是采购与项目建设有关的服务，采购范围包括除工程和货物采购活动以外的事项。
35 住建部《2013版施工合同》示范文本中则对预付款的支付时间提供了推荐性约定，规定预付款至迟应在开工通知载明的开工日期( )天前支付。
A.
7
B.
14
C.
21
D.
28
参考答案：A
参考解析：
住建部《2013版施工合同》示范文本中则对预付款的支付时间提供了推荐性约定，规定预付款至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。
多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。至少有个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
36 关于工程发包和承包的说法正确的是( )。
A.
建设工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总称承包单位
B.
总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
C.
建筑工程发包单位不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个单位
D.
对从事工程总承包业务的企业必须设立工程总承包资质
E.
分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责
参考答案：A,B,C,E
参考解析：
按照建设部《关于培育发展工程总称承包和工程项目管理企业的指导意见》的规定，对从事工程承包业务的企业不专门设立工程总承包资质。
37 合同成立与合同生效的区别具体表现在( )。
A.
合同成立与合同生效体现的意志不同
B.
合同的成立与生效反映的内容不同
C.
合同成立与生效的构成要件不同
D.
合同成立与生效的效力及产生的法律后果不同
E.
合同成立与生效的时间不同
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
合同成立与合同生效的区别主要作如下区别：①合同的成立与生效体现的意志不同;②合同成立与合同生效反映的内容不同;③合同成立与生效的构成要件不同;④合同成立与生效的效力及产生的法律后果不同。
38 下列属于施工合同通用条款内容的是( )。
A.
履约担保格式
B.
施工安全治安保卫和环境保护
C.
计量和支付
D.
进度计划
E.
缺陷责任与保修责任
参考答案：B,C,D,E
参考解析：
施工合同通用条款主要包括一般约定、发包人义务、监理人、承包人、材料和工程设备、施工设备和临时设备、交通运输，测量放线、施工安全治安保卫和环境保护、进度计划、开工和竣工、暂停施工、工程质量、试验和检验、变更、价格调整、计量和支付、竣工验收、缺陷责任与保修责任、保险、不可抗力、违约、索赔、争议的解决等共24个条款。
39 担保合同种类包括( )。
A.
保证合同
B.
抵押合同
C.
质押合同
D.
定金合同
E.
留置合同
参考答案：A,B,C,D
参考解析：
我国《担保法》规定的担保方式包括保证、抵押、质押、留置和定金五种。其中留置属于法定担保，无须签订合同。
40 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF一2003—0213)，承包人的工作包括( )。
A.
向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料
B.
组织分包人参加法人组织的图纸会审
C.
负责整个施工场地的管理工作
D.
对分包工程进行设计、竣工和保修
E.
提供合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用
参考答案：A,B,C,E
参考解析：
承包人的工作包括：(1)向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地;(2)组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底;(3)提供合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用;(4)随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通;(5)负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。
友情提示：考生可进入环球网校招标师考试频道或招标师考试论坛，与广大考友一起交流学习！
编辑推荐：
【摘要】2015年招标师考试时间为11月7、8日，各位考友就要步入考场了。环球网校招标师频道小编今日整理：2015招标师考试合同管理考前冲刺最后一套，希望 对大家有所帮助!并预祝各位考友在2015年招标师考试中取得理想的成绩。更多复习资料及模拟试题请关注环球网校招标师考试频道!
41 下列违约行为，属于履行迟延的有( )。
A.
建筑材料买卖合同履行之中，卖方迟延交货
B.
债权人负有配合债务人履行的义务而不积极配合造成的延迟
C.
债权人无故拒绝接受债务人到期的履行
D.
引起履行有瑕疵而造成了债权人的人身或财产的损失
E.
履行时间与履行地点不当、履行方法不符合约
参考答案：A,B,C
参考解析：
履行迟延指合同当事人在合同履行时间上的不当履行。其分为三种情况：(1)因可归责于债务人原因的债务人的迟延履行，例如，在建筑材料买卖合同之中基于供货关系而存在卖方未按时履行合同而迟延交货的情形;(2)因可归责于债权人原因的债权人的迟延履行。这又可分为两种情况，一种情况是债权人负有配合债务人履行的义务而不积极配合造成合同履行迟延，另一种情况是债权人无故拒绝接受债务人到期的履行。(3)因不可归责于双方当事人的原因导致履行迟延。
42 关于对施工分包单位进行管理的说法，正确的有( )。
A.
总承包单位要积极为分包工程的施工创造条件，协调好各分包单位之间的关系
B.
分包单位的选择要符合资质类别和等级的有关规定，并经业主和监理机构的认可
C.
对业主指定分包单位进行管理的第一责任主体是业主
D.
分包工程在分包人自检合格的基础上可以直接提请业主或监理工程师验收
E.
总承包单位建立工地例会制度，及时处理分包单位施工过程中出现的问题
参考答案：A,B,E
参考解析：
在工程进展过程中，承包单位还应该积极为分包工程的施工创造条件。应该在承包人和分包人自检合格的基础上提交业主方检查和验收。分包单位的选择应该经过严格考察，并经业主和工程监理机构的认可，其资质类别和等级应该符合有关规定。应该建立工程例会制度，及时反映和处理分包单位施工过程中出现的各种问题。
43 关于约定解除和协商解除，下列说法正确的是( )。
A.
协商解除不一定最终成就，导致合同解除
B.
而协商解除为事后解除
C.
约定解除一般约定为当事人一方存在违约的情况下，另一方享有解除权
D.
协商解除为双方达成协议即可，对解除原因不做要求
E.
约定解除为双方的行为，是双方解除
参考答案：B,C,D
参考解析：
二者的区别在于：首先，约定解除是事前约定的解除，它仅在合同中规定解除合同的条件以及一方享有的解除权。而协商解除为事后解除，是当事人根据已经发生的需要解除合同而做出的决定。其次，约定解除不一定最终成就，导致合同解除，而协商解除则可以导致合同最终解除。第三，约定解除一般约定为当事人一方存在违约的情况下，另一方享有解除权。而协商解除为双方达成协议即可，对解除原因不做要求。第四，约定解除是单方解除，而协商解除为双方的行为，是双方解除。
44 根据《合同法》的相关规定，下列情形中，合同应当被认定为无效的有( )。
A.
某些合同条款的订立使合同双方利益明显不公平
B.
一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益
C.
订立合同的当事人之间恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益
D.
以合法形式掩盖非法目
E.
损害社会公共利益
参考答案：B,C,D,E
参考解析：
《合同法》规定，一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;订立合同的当事人之间恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;以合法形式掩盖非法目的;损害社会公共利益;合同违反法律、行政法规的强制性规定的，如果合同存在以上规定内容之一，则合同应当被认定为无效。
45 下列关于建设工程监理的说法正确的是( )。
A.
工程监理企业资质分为综合资质和专业资质
B.
从事建设工程监理活动的企业，应当取得工程监理企业资质，并在工程监理企业资质证书许可的范围内从事工程监理活动
C.
综合资质可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务
D.
工程监理单位不能开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务
E.
禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务
参考答案：B,C,E
参考解析：
A选项错误，工程监理企业资质分为综合资质、专业资质和事务所;D选项错误，工程监理企业可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。
46 根据《合同法》的规定，承诺的法律特征包括( )。
A.
对做出承诺的要求与对要约的要求一样
B.
承诺的内容必须明确表示受要约人与要约人订立合同
C.
承诺必须在合理期限内向要约人发出
D.
承诺的主体必须为要约人
E.
受要约人对要约的内容做出实质性变更的，为新要约
参考答案：A,B,C,E
参考解析：
根据《合同法》的规定，承诺的法律特征包括：(1)承诺的主体必须为受要约人。(2)承诺的内容必须明确表示受要约人与要约人订立合同，对做出承诺的要求与对要约的要求一样，需要表意人做出明确具体的意思表示。受要约人对要约的内容做出实质性变更的，为新要约。(3)承诺必须在合理期限内向要约人发出。
47 建设工程合同按其计价方式可分为( )。
A.
总价合同
B.
单价合同
C.
营运合同
D.
其他价格形式合同
E.
筹融资合同
参考答案：A,B,D
参考解析：
建设工程合同按计价方式可分为总价合同、单价合同、其他价格形式合同。
48 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)，合同文本由( )组成。
A.
通用合同条款
B.
合同协议书
C.
标准和技术规范
D.
专用合同条款
E.
中标通知书
参考答案：A,B,D
参考解析：
各种施工合同示范文本一般都由协议书、通用条款、专用条款等部分组成。
49 合同权利义务的概括转让应当符合的条件包括( )。
A.
合同权利义务的概括转让必须以合法有效的合同存在为前提
B.
权利义务的概括转让必须经对方同意
C.
权利义务的概括转让包括合同一切权利义务的转移，包括专属于债权人或债务人自身的权利义务
D.
原合同当事人一方与第三人必须就合同权利义务的概括转让达成协议
E.
权利义务的概括转让应当符合法律规定
参考答案：A,B,D,E
参考解析：
合同权利义务的概括转让应当符合的条件包括：(1)合同权利义务的概括转让必须以合法有效的合同存在为前提。(2)权利义务的概括转让必须经对方同意。(3)权利义务的概括转让包括合同一切权利义务的转移。(4)原合同当事人一方与第三人必须就合同权利义务的概括转让达成协议，且该协议应符合民事法律行为有效要件。(5)权利义务的概括转让应当符合法律规定。(6)合同权利义务的概括转让，还须遵循《合同法》的有关规定。
50 关于水路运输的特点，下列说法正确的有( )。
A.
成本低，非常适合于大宗货物的运输
B.
是五种方式中运输能力仅次于铁路的一种
C.
水网覆盖面较小
D.
通行能力受自然条件影响较大
E.
运送速度慢，在途货物多
参考答案：A,C,D,E
参考解析：
水路运输具有下列优点：(1)可以利用天然的有利条件，实现大吨位、长距离的运输，是五种方式中运输能力最大的一种;(2)成本低，非常适合于大宗货物的运输。水路运输的缺点主要在于：(1)水网覆盖面较小;(2)通行能力受自然条件影响较大，尤其是内河航道，难以保证全年通航;(3)运送速度慢，在途货物多，增加了货主的流动资金占有。
友情提示：考生可进入环球网校招标师考试频道或招标师考试论坛，与广大考友一起交流学习！
编辑推荐：
【摘要】2015年招标师考试时间为11月7、8日，各位考友就要步入考场了。环球网校招标师频道小编今日整理：2015招标师考试合同管理考前冲刺最后一套，希望 对大家有所帮助!并预祝各位考友在2015年招标师考试中取得理想的成绩。更多复习资料及模拟试题请关注环球网校招标师考试频道!
51 FOB合同条件下，买方责任包括( )。
A.
负责租船或订舱，支付运费
B.
负担货物在装运港越过船舷时起的一切费用和风险
C.
负责办理保险及支付保险费
D.
负责办理出口手续，提供出口许可证
E.
支付出口关税和费用
参考答案：A,B,C
参考解析：
买方责任：负责租船或订舱，支付运费，并将船只、装船地点和装船时间通知卖方;负担货物在装运港越过船舷时起的一切费用和风险;负责办理保险及支付保险费，按合同规定支付货款，并收取符合合同规定的货物和单据。
52 根据合同效力的衡量标准可将合同的效力状态分为( )。
A.
效力待定
B.
生效
C.
不可变更
D.
可变更可撤销
E.
无效
参考答案：A,B,D,E
参考解析：
合同的效力，是指已成立的合同将对合同当事人乃至第三人产生的法律拘束力。合同效力的衡量标准是法定的一般生效要件，据此亦可将合同的效力状态分为生效、可变更可撤销、效力待定以及无效。
53 FOB合同条件下，买方责任包括( )。
A.
负责租船或订舱，支付运费
B.
负担货物在装运港越过船舷时起的一切费用和风险
C.
负责办理保险及支付保险费
D.
负责办理出口手续，提供出口许可证
E.
支付出口关税和费用
参考答案：A,B,C
参考解析：
买方责任：负责租船或订舱，支付运费，并将船名、装船地点和装船时间通知卖方;负担货物在装运港越过船舷时起的一切费用和风险;负责办理保险及支付保险费，按合同规定支付货款，并收取符合合同规定的货物和单据。
54 以当事人是否相互互有义务为标准，合同可以分为( )。
A.
诺诚合同
B.
实践合同
C.
主合同
D.
双务合同
E.
单务合同
参考答案：D,E
参考解析：
以当事人是否相互互有义务为标准，合同可以分为双务合同和单务合同。
55 下列关于建设工程监理的说法正确的是( )。
A.
工程监理企业资质分为综合资质和专业资质
B.
从事建设工程监理活动的企业，应当取得工程监理企业资质，并在工程监理企业资质证书许可的范围内从事工程监理活动
C.
综合资质可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务
D.
工程监理单位不能开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务
E.
禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务
参考答案：B,C,E
参考解析：
A选项错误，工程监理企业资质分为综合资质、专业资质和事务所;D选项错误，工程监理企业可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。
友情提示：考生可进入环球网校招标师考试频道或招标师考试论坛，与广大考友一起交流学习！
编辑推荐：
【摘要】2015年招标师考试时间为11月7、8日，各位考友就要步入考场了。环球网校招标师频道小编今日整理：2015招标师考试合同管理考前冲刺最后一套，希望 对大家有所帮助!并预祝各位考友在2015年招标师考试中取得理想的成绩。更多复习资料及模拟试题请关注环球网校招标师考试频道!
案例分析题，要求分析合理，结论正确;有计算要求的，应简要写出计算过程。
56 铁路工程专业承包企业A为参加铁路一繁忙干线增建二线工程项目投标，与铁路工程施工总承包企业B达成内部协议。协议中约定：A企业以B企业名义参加该项目投标，若中标，A企业按中标合同额的5%向B企业交纳工程管理费，全部工程由A企业组织施工。投标过程中，A企业为确保中标，又分别与投标人C、D、E企业进行协商，并协调了投标报价和降价幅度，最终以2.3亿元标价中标。为履行承诺，A企业按约定向B企业交纳了工程管理费，并将部分工程按每家5000万元对应的工程量划分给C、D、E企业。
【问题】
1.按照《招标投标法》和相关资质管理的规定，指出A、B企业哪些行为是违法违规行为?对B企业违法违规的行为在经济上如何处罚?
2.根据《建筑法》，B企业允许A企业以其名义承揽工程和A企业将部分工程划分给C、D、E企业的违法做法属什么行为?
3.按照《合同法》A企业以B企业名义与建设单位签订的工程承包合同属何种效力的合同?说明理由。
参考解析：
1.(1)A、B企业的违法违规行为如下。
A企业：超越本单位资质等级承揽工程;投标时进行围标、串标企业：出借企业资质;违规收取管理费。
(2)对B企业违法违规行为的经济处罚：没收B企业非法所得;出借资质处以合同额2%～4%的罚款。
2.B企业的行为属转包工程;A企业的行为属违法分包工程。
3.该合同效力为可撤销的合同。
理由：它是以隐瞒、欺诈手段致使建设单位与其签订的合同。
57 通过组织招标，甲方与施工企业乙方于2013年5月10日签订了合同协议书。合同条款部分内容如下：
(1)合同协议书中的部分条款。
工程概况—工程名称：商品住宅楼
工程地点—市区
工程内容—四栋砖混结构住宅楼，每栋建筑面积为3640m2
(2)工程承包范围：砖混结构住宅楼的土建、装饰、水暖电工程
(3)合同开工日期：2013年5月15日竣工日期：2013年10月15日
合同工期总日历天数：147日
(4)工程质量标准：达到某国际质量标准(我国现行强制性标准未对该国际质量标准作规定)。
(5)合同总价：人民币伍佰捌拾万陆仟元整(￥586.8万元)
(6)施工企业乙方承诺的质量保修：①地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为3年;③供热与供冷系统，为3个采暖期、供冷期;④电气系统、给水排水管道、设备安装为2年;⑤装修工程为1年。
(7)甲方承诺的合同价款支付期限与方式如下。
工程预付款：在开工之日后3个月内，根据经甲方代表确认的已完工程量、构成合同价款相应的单价及有关计价依据计算、支付预付款。根据实际情况，预付款可直接抵作工程进度款。工程进度款：基础工程完成后，支付合同总价的15%;主体结构6层完成后，支付合同总价的15%;主体结构封顶后，支付合同总价的20%;工程竣工时，支付合同总价的35%。甲方资金迟延到位1个月内，乙方不得停工和拖延工期。
(8)工程竣工后，甲方向乙方支付全部合同价款：人民币伍佰捌拾陆万陆仟元整(￥586.8万元)。
【问题】
1.上述施工合同的条款有哪些不妥之处?应如何修改?
2.上述施工合同条款之间是否有矛盾之处?如果有，应如何解释?
3.正确叙述施工合同的组成与解释顺序。
参考解析：
1.本案不妥之处如下。
(1)竣工日期为2013年10月15日不妥。
正确做法：应调整为2013年10月9日。
(2)工程建设中施工质量的建设标准不妥。
正确做法：工程建设中，施工质量应符合我国现行工程建设标准。采用国际标准或者国外标准，现行强制性标准未作规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
(3)合同总价为人民币伍佰捌拾万陆仟元整(￥586.8万元)不妥。
正确做法：合同总价应为人民币伍佰捌拾万陆仟元整。在合同文件中，用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，应遵照以文字数额为准的解释惯例。
(4)乙方承诺的质量保修部分条款不符合《建设工程质量管理条例》规定。
《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：基础设施、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;
供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;
电气系统、给水排水管道、设备安装和装修工程为2年。
其他项目的保修期限由发包方和承包方约定。
(5)甲方承诺的工程预付款支付期限和方式不妥。
正确做法：甲方应按施工合同条款的约定时间和数额，及时向乙方支付工程预付款，开工后可按合同条款约定的扣款办法陆续扣回。而工程进度款则应根据甲乙双方在合同条款约定的时间、方式和经甲方代表确认的已完工程量、构成合同价款相应的单价及有关计价依据计算、支付工程款。
2.合同协议书中的合同总价与施工合同专用条款的合同总价规定不符。
应当按照合同协议书中的人民币伍佰捌拾万陆仟元整确认合同总价。
3.建设工程所涉及的合同文件及解释顺序一般为：合同协议书;中标通知书;投标函及投标函附录;专用合同条款;通用合同条款;技术标准和要求;图纸;已标价工程量清单;其他文件。
58 2013年6月5日，被申请人向申请人发盘出售10000t菜籽粕，质量标准为：油蛋白在38%以上，水分在12.5%以下，单价FOB中国张家港78美元/吨。2013年6月7日，申请人接受被申请人的发盘。并要求被申请人将合同和信用证条款传真给申请人。被申请人于2013年6月9日将已盖有公章的《售货合约》传真给了申请人。
申请人收到被申请人传真的《售货合约》后，删除了原合约上“不接受超过20年船龄的船舶”的要求。并将“运费已付”修改成“运费按租船合同支付”，委托意大利米兰公司签字盖章后于2013年6月9日当天传真给被申请人。
2013年6月14日，被申请人传真给申请人中国香港办事处，称申请人单方面修改合同，被申请人不能予以确认，将暂缓执行合同，并要求申请人暂缓开出信用证。2013年6月22日，被申请人向申请人发函称，双方已达成的合同为无效合同，申请人所开出的信用证只能作废。
同日，申请人回函给被申请人向被申请人解释，由于合同为FOB条件，对船龄与运费支付事宜的修改将不会对被申请人履行合同产生任何影响。申请人同时告知被申请人，申请人已将合同项下的货物转卖给了意大利的下手买家，并提醒被申请人，被申请人如不履行交货义务将构成违约。
如被申请人拒绝交货，申请人只能通过购买替代货物向下家买方履约。在该函中，申请人要求被申请人在2013年6月23日的工作时间内向申请人确认被申请人将履行合同。
2013年6月23日，被申请人向申请人回函坚持声称双方所达成的合同无效以及船龄及预付运费直接影响被申请人的装船，并声称由于合同本身并未生效，该合同项下的义务和责任都只能作废。
申请人已就从被申请人处所购买的7000吨货物与意大利的另一家××公司达成了转卖协议，申请人为履行与意大利买方的合同，不得不以每吨 98.50美元的高价从新加坡的X X公司处购买7350吨的替代货物。为此，申请人多支付了150675.00美元的货款。因此，申请人遂于2014年7月23日对被申请人向中国国际经济贸易仲裁委员会提请仲裁。
【问题】
1.申请人和被申请人之间合同是否已经成立?说明理由。
2.被申请人是否应承担违约责任?
参考解析：
1.申请人与被申请人就购销菜籽粕事宜已经通过要约和承诺达成一致。尽管申请人在双方所签订的合同中作出了部分修改，但由于双方商定的是FOB 价格条件，按此国际贸易术语，租船定舱和支付运费均系买方即申请人的责任，且货物在装运港越过船舷后风险即转移到买方，这些都与作为卖方的被申请人没有直接关系，所以，上述那些修改并不对被申请人的利益有任何影响，所修改之处不构成相关法律规定的在实质上变更被申请人要约的条件。何况被申请人作为要约人也未立即对申请人所作出的变更向申请人提出反对，直至2013年6月14日被申请人才针对申请人修改的部分提出异议。因此，被申请人所提出的异议已经构成了相关法律所规定的迟延，双方合同已经成立。
2.被申请人应承担违约责任。由于被申请人在此情况下无理拒绝履行合同，致使申请人不得不高价购买替代货物，被申请人已经构成违约，应承担违约责任。
第58题 笔记记录我的笔记(0) | 精选笔记(0)
选择笔记标签：试题内容(0)答案解析(0)
59 A市的甲公司与B县的乙公司于2010年7月3日签订一份空调买卖合同，约定甲公司向乙公司购进100台空调，每台单价2000元，乙公司负责在B县代办托运，甲公司于货到后立即付款，同时约定若发生纠纷由合同履行地的法院管辖。乙公司于7月18日在B县的火车站发出了该100台空调。甲公司由于发生资金周转困难，于7月19日传真告知乙公司自己将不能履行合同。乙公司收到传真后，努力寻找新的买家，于7月22日与C市的丙公司签订了该100台空调的买卖合同。
合同约定：丙公司买下100台托运中的空调，每台单价1900元，丙公司于订立合同时向乙公司支付10000元定金，在收到货物后15天内付清全部货款;在丙公司付清全部货款前，乙公司保留对空调的所有权;如有违约，违约方应承担合同总价款百分之二十的违约金。乙公司同时于当日传真通知甲公司解除与甲公司签订的合同。铁路运输公司在运输过程中于7月21日遇上泥石流，30台托运中的空调毁损。丙公司与7月26日收到70台完好无损的空调后，又与丁公司鉴订合同准备将这70台空调全部卖与丁公司。同时丙公司以其未能如约收到100台空调为由拒绝向乙公司付款。
【问题】
1.乙公司在与甲公司的合同履行期届满前解除合同的理由是什么?在此解除合同的情形下，乙公司能否向甲公司主张违约责任?
2.假设甲公司以乙公司解除合同构成违约为由向法院起诉，何地法院有管辖权?
3.遭遇泥石流而毁损的空调的损失应由谁承担?
4.乙公司认为丙公司拒绝付款构成违约，决定不返还其定金，还要求其支付38000元的违约金，其主张能否得到支持?
参考解析：
1.乙公司在与甲公司的合同履行期届满前解除合同的理由是预期违约。在此解除合同的情形下，乙公司可以向甲公司主张违约责任。(《合同法》第108条“当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期届满之前要求其承担违约责任。”)
2.B县人民法院有管辖权。因为双方的协议管辖有效，合同履行地为货物发运地B县，所以B县人民法院有管辖权。(《合同法》第61条第3款规定：“履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行;交付不动产的，在不动产所在地履行;其他标的，在履行义务一方所在地履行。”)
3.遭遇泥石流而毁坏的空调的损失应由甲公司承担。因为本案中货物的风险交付第一承运人时转移，乙公司已经完成交付，因此风险应由甲公司承担。 (《合同法》第142条：“标的物毁坏、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买卖人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。”)
4.乙公司的主张不能得到支持。因为违约和定金不能并用。(《合同法》第116条：“当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约，对方可以选择适用违约金或者定金条款。”)
第59题 笔记记录我的笔记(0) | 精选笔记(0)
选择笔记标签：试题内容(0)答案解析(0)
60 W工程项目采用了固定单价施工合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km。但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距工地20km的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了4项临时停工事件：
事件1：5月20目至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障;
事件2：应于5月24日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商;
事件3：6月7日至6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨;
事件4：6月11日至6月14日的该地区的供电全面中断。
【问题】
1.承包商的索赔要求成立的条件是什么?
2.承包商按规定的索赔程序针对上述4项临时停工事件向业主提出了索赔，试说明每项事件工期和费用索赔能否成立?说明理由。
3.在业主支付给承包商的工程进度款中是否应扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金?说明理由。
参考解析：
1.承包商的索赔要求成立必须同时具备如下四个条件：
(1)与合同相比较，已造成了实际的额外费用或工期损失;
(2)造成费用增加或工期损失不是由于承包商的过失引起的;
(3)造成费用增加或工期损失不是应由承包商承担的风险;
(4)承包商在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知和索赔报告。
2.承包商按规定的索赔程序针对事件1～事件4临时停工事件向业主提出的索赔判断及理由如下：
事件1：工期和费用索赔均不成立。
理由：设备故障属于承包商应承担的风险。
事件2：工期和费用索赔均成立。
理由：延误图纸属于业主应承担的风险。
事件3：工期索赔成立，设备和人工的窝工费用索赔不成立。
理由：特大暴雨属于双方共同的风险。
事件4：工期和费用索赔均成立：
理由：停电属于业主应承担的风险。
3.业主不应在支付给承包商的工程进度款中扣除竣工拖期违约损失赔偿金。
理由：设备故障引起的工程进度拖延不等于竣工工期的延误。如果承包商能够通过施工方案的调整将延误的工期补回，不会造成工期延误。如果承包商不能通过施工方案的调整将延误的工期补回，将会造成工期延误。因此工期提前奖励或拖期罚款应在竣工时处理。
友情提示：考生可进入环球网校招标师考试频道或招标师考试论坛，与广大考友一起交流学习！
编辑推荐：
最新资讯
- 招标师专业实务培训资料：世行工程和货物采购2018-11-21
- 招标师考试《合同管理》试题答案2018-11-19
- 2018年招标师考试《专业实务》练习题及答案2018-11-09
- 2018年招标师考试《合同管理》精选试题2018-11-09
- 2018年招标师考试《合同管理》精选试题2018-11-09
- 2018招标师考试《招标采购项目管理》同步练习题2018-11-08
- 2018年招标师考试《合同管理》精选试题2018-11-08
- 2018年招标师考试《专业实务》重点试题2018-11-08
- 2018年招标师考试《法律法规》冲刺试题（9）2018-11-05
- 2018年招标师考试《合同管理》精选试题（15）2018-11-05
打卡人数
