2016年注册会计师《经济法》章节练习题：第四章合同法

更新时间：2016-06-29 13:58:45 来源：环球网校

浏览

注册会计师报名、考试、查分时间免费短信提醒

摘要　　【摘要】2016年注册会计师开始备考，环球网校为方便广大考生掌握每章试题特整理2016年注册会计师《经济法》章节练习题：第四章合同法，希望考生在学习知识点的同时有针对性的练习，把知识点与练习题结合在一

　　【摘要】2016年注册会计师开始备考，环球网校为方便广大考生掌握每章试题特整理“2016年注册会计师《经济法》章节练习题：第四章合同法”，希望考生在学习知识点的同时有针对性的练习，把知识点与练习题结合在一起学习，下面是环球网校注册会计师频道注册会计师《经济法》第四章合同法练习题，广大考生能够打下一个坚实的基础，供考生练习。

　　一、单项选择题

　　1、根据合同法律制度的规定，下列情形中，要约没有发生法律效力的是( )。

　　A.撤回要约的通知与要约同时到达受要约人

　　B.撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达

　　C.同意要约的通知到达要约人

　　D.受要约人对要约的内容作出实质性变更

　　【答案】A

　　【解析】(1)选项A：要约的撤回是指“不让要约生效”，因此撤回要约的通知应当比要约先到，至少同时到;(2)选项B：要约的撤销是指“让生效的要约失效”，因此撤销要约的通知应当在要约生效后、对方承诺之前到达。尽管选项B可以依法撤销要约、使之失效，但要约生效在先;(3)选项C：承诺生效、合同成立;(4)选项D：受要约人对要约的内容作出实质性变更，视为新要约，原要约失效，但原要约生效在先。

　　2、甲公司从乙农场购入10头种牛，乙农场违约，将部分带有传染病的种牛交付给甲公司，致使甲公司所饲养的其他奶牛大量患病造成财产损失。根据合同法律制度的规定，甲公司要求乙农场承担责任的方式是( )。

　　A.只能要求乙农场承担违约责任

　　B.只能要求乙农场承担侵权责任

　　C.要求乙农场既承担违约责任又承担侵权责任

　　D.在违约责任或侵权责任中选择其一要求乙农场承担

　　【答案】D

　　【解析】因合同当事人一方的违约行为，侵害对方人身、财产权益的，受损害方有权选择依据《合同法》的规定要求其承担违约责任“或者”依照其他法律要求其承担侵权责任。

　　3、2007年4月30日，甲以手机短信形式向乙发出购买一台笔记本电脑的要约，乙于当日回短信同意要约。但由于“五一”期间短信系统繁忙，甲于5月3日才收到乙的短信，并因个人原因于5月8日才阅读乙的短信，后于9日回复乙“短信收到”。根据合同法律制度的规定，甲乙之间买卖合同的成立时间是( )。(2007年)

　　A.2007年4月30日

　　B.2007年5月3日

　　C.2007年5月8日

　　D.2007年5月9日

　　【答案】B

　　【解析】(1)承诺于5月3日到达对方时生效;(2)承诺生效、合同成立。

　　4、甲公司主张乙公司违约，乙公司则主张合同未成立，其理由是自己向甲公司发出的要约已经撤销。根据合同法律制度的规定，在甲公司可能提出的下列理由中，可以被人民法院认定为乙公司撤销要约不能成立的证据有( )。

　　A.乙公司在要约中确定了承诺期限

　　B.尽管乙公司在要约中未确定承诺期限，但甲公司接到要约后即已为履行合同做了准备工作

　　C.乙公司在要约中明确表示等待甲公司的答复

　　D.甲公司发出承诺以后才收到乙公司撤销要约的通知

　　【答案】ACD

　　【解析】选项B：缺少“受要约人有理由认为要约是不可撤销的”的前提条件。

　　5、甲公司于4月1日向乙公司发出订购一批实木沙发的要约，要求乙公司于4月8日前答复。4月2日乙公司收到该要约。4月3日，甲公司欲改向丙公司订购实木沙发，遂向乙公司发出撤销要约的信件，该信件于4月4日到达乙公司。4月5日，甲公司收到乙公司的回复，乙公司表示暂无实木沙发，问甲公司是否愿意选购布艺沙发。根据合同法律制度的规定，甲公司要约失效的时间是( )。

　　A.4月3日

　　B.4月4日

　　C.4月5日

　　D.4月8日

　　【答案】C

　　【解析】(1)甲公司在要约中要求乙公司于4月8日前答复(确定了承诺期限)，该要约不可撤销，因此4月4日撤销要约的通知到达时，不产生撤销要约的效力;(2)受要约人对要约的内容作出实质性变更的(将实木沙发变更为布艺沙发)，原要约失效。

　　6、2011年4月24日，甲向乙发出函件称：“本人欲以每吨5000元的价格出售螺纹钢100吨。如欲购买，请于5月10日前让本人知悉。”乙于4月27日收到甲的函件，并于次日回函表示愿意购买。但由于投递错误，乙的回函于5月11日方到达甲处。因已超过5月10日的最后期限，甲未再理会乙，而将钢材售与他人。乙要求甲履行钢材买卖合同。根据合同法律制度的规定，下列表述中，正确的是( )。(2012年B卷)

　　A.甲、乙之间的合同未成立，甲对乙不承担任何责任

　　B.甲、乙之间的合同未成立，但乙有权要求甲赔偿信赖利益损失

　　C.甲、乙之间的合同成立但未生效，甲有权以承诺迟到为由撤销要约

　　D.甲、乙之间的合同成立且已生效，乙有权要求甲履行合同

　　【答案】D

　　【解析】受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情况能够及时到达要约人，但因其他原因(如投递错误)致使承诺到达要约人时超过承诺期限的，为迟到承诺，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，迟到承诺为有效承诺。在本题中，由于甲未及时通知乙承诺已经迟到且不接受，因此，甲、乙之间的合同已经成立且生效，乙有权要求甲履行合同。

　　7、2010年3月8日，甲向乙借用电脑一台。3月15日，乙向甲借用名牌手表一块。5月10日，甲要求乙返还手表，乙以甲尚未归还电脑为由，拒绝返还手表。根据合同法律制度和物权法律制度的规定，下列表述中，正确的是( )。

　　A.乙是在行使同时履行抗辩权，可以暂不返还手表

　　B.乙是在行使不安抗辩权，可以暂不返还手表

　　C.乙是在行使留置权，可以暂不返还手表

　　D.乙应当返还手表

　　【答案】D

　　【解析】(1)选项AB：抗辩权的行使限于“同一双务合同”，甲向乙借用电脑和乙向甲借用名牌手表属于两个合同;(2)选项C：债权人合法占有债务人的动产，在债务人不履行到期债务时，债权人有权依法留置该财产，但是，债权人占有的动产与债权应当属于同一法律关系，企业之间留置的除外;在本案中，甲乙并非企业，乙占有的手表与其要求甲返还电脑的债权并不属于同一法律关系，乙不享有留置权。

　　环球网校友情提示：如果您在注册会计师学习过程中遇到任何疑问，请登录环球网校注册会计师考试频道或登陆注册会计师论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!以上文章为考生提供“2016年注册会计师《经济法》章节练习题：第四章合同法”，希望注册会计师考生在平时做题中把易错题记录下来，复习中可以拿出来看看，合理安排学习时间。

　　8、甲、乙双方签订一份煤炭买卖合同，约定甲向乙购买煤炭1000吨，甲于4月1日向乙支付全部煤款，乙于收到煤款半个月后装车发煤。3月31日，甲调查发现，乙的煤炭经营许可证将于4月15日到期，目前煤炭库存仅剩700余吨，且正加紧将库存煤炭发往别处。甲遂决定暂不向乙付款，并于4月1日将暂不付款的决定及理由通知了乙。根据合同法律制度的规定，下列表述中，正确的是( )。

　　A.甲无权暂不付款，因为在乙的履行期届至之前，无法确知乙将来是否会违约

　　B.甲无权暂不付款，因为甲若怀疑乙届时不能履行合同义务，应先通知乙提供担保，只有在乙不能提供担保时，甲方可中止履行合同

　　C.甲有权暂不付款，因为甲享有先履行抗辩权

　　D.甲有权暂不付款，因为甲享有不安抗辩权

　　【答案】D

　　【解析】应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有“丧失或者可能丧失”履行债务能力的情形时，可以行使不安抗辩权，中止合同履行。

　　9、甲、乙两公司签订一份买卖合同，约定甲公司向乙公司购买机床一台，价格为300万元。同时，丙公司向乙公司出具一份内容为“丙公司愿为甲公司应付乙公司300万元机床货款承担保证责任”的保函，并加盖了该公司公章。之后，由于市场变化，甲、乙双方协商同意将机床价格变更为350万元，但未通知丙。乙公司向甲公司交付机床后，甲公司无力按期支付货款，乙公司遂要求丙公司代为清偿。根据合同法律制度的规定，下列表述中，正确的是( )。

　　A.丙公司出具保函是其单方行为，因此保证不成立

　　B.丙公司应在300万元范围内承担保证责任

　　C.在乙公司未就甲公司财产依法强制执行用于清偿债务之前，丙公司有权拒绝乙公司代为清偿的要求

　　D.丙公司应承担保证责任，保证期间适用6个月的短期诉讼时效期间，自主债务履行期届满之日起计算

　　【答案】B

　　【解析】(1)选项A：第三人单方以书面形式向债权人出具担保书，债权人接受且未提出异议的，保证合同成立;(2)选项B：未经保证人同意的主合同的变更，如果加重债务人的债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任;(3)选项C：乙公司和丙公司未对保证方式进行约定，丙公司应当承担连带保证责任，不享有先诉抗辩权;(4)选项D：保证期间与保证的诉讼时效是两回事儿，选项D的表述将二者混为一谈。

　　10、甲公司与乙公司签订一买卖合同，合同约定，甲公司须在1个月内向乙公司提供200台电视机，总价款100万元。合同签订后，乙公司按约定向甲公司交付了定金20万元。甲公司依约分两批发运电视机，不料，第一批100台电视机在运输过程中遭遇泥石流，致使电视机全部毁损;第二批100台电视机在运输过程中被甲公司的债权人丙强行扣押、变卖，最终，乙公司未能收到电视机，欲向甲公司主张定金责任。根据担保法律制度的规定，下列关于甲公司定金责任承担的表述中，正确的是( )。

　　A.甲公司无须承担定金责任，因为没有交付电视机是不可抗力和第三人原因导致的，甲公司没有过错

　　B.甲公司须承担全部定金责任，因为甲公司违反合同约定，未将电视机交付给乙公司

　　C.甲公司只须承担一半定金责任，因为不可抗力导致的第一批100台电视机未能交付，不适用定金罚则

　　D.甲公司只须承担一半定金责任，因为第三人原因造成的第二批100台电视机未能交付，不适用定金罚则

　　【答案】C

　　【解析】(1)因不可抗力(泥石流)、意外事件致使主合同不能履行的，不适用定金罚则;(2)因合同关系以外第三人的过错(甲公司的债权人丙对该批货物强行扣押、变卖)，致使主合同不能履行的，适用定金罚则。

　　11、甲餐厅承接乙的婚宴。双方约定：婚宴共办酒席20桌，每桌2000元;乙先行向甲餐厅支付定金1万元;任何一方违约，均应向对方支付违约金5000元。合同订立后，乙未依约向甲支付定金。婚宴前一天，乙因故通知甲取消婚宴。甲要求乙依约支付1万元定金与5000元违约金。根据合同法律制度的规定，下列表述中，正确的是( )。

　　A.甲餐厅应在1万元定金与5000元违约金之间择一向乙主张，因为定金与违约金不能同时适用

　　B.甲餐厅仅有权请求乙支付8000元定金，因为定金不得超过合同标的额的20%

　　C.因为乙未实际交付定金，定金条款尚未生效

　　D.甲餐厅无权请求乙支付定金，因为定金额超过合同标的额的20%，定金条款无效

　　【答案】C

　　【解析】(1)选项AC：定金合同从实际交付定金之日起生效，在本题中，乙未依约向甲支付定金，定金合同未生效，乙无权要求甲承担定金责任;(2)选项BD：定金数额不得超过主合同标的额的20%;如果超过20%的，超过部分无效。

　　12、A公司分立为B公司和C公司，分立时B公司和C公司明确约定A公司以前的债务由B公司承担。A公司原欠李某货款5万元，现李某要求偿还。根据合同法律制度的规定，下列表述中，正确的是( )。

　　A.由B公司承担

　　B.由C公司承担

　　C.由B公司、C公司平均承担

　　D.由B公司、C公司承担连带责任

　　【答案】D

　　【解析】“A公司以前的债务由B公司承担”，并不是“债权人与债务人的约定”，而是“债务人之间的内部约定”，不得对抗债权人。

　　13、甲乙订立买卖合同约定：甲向乙交付200吨铜材，货款为200万元;乙向甲支付定金20万元;如任何一方不履行合同应支付违约金30万元。甲因将铜材卖给丙而无法向乙交货。根据合同法律制度的规定，在乙向法院起诉时，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是( )。

　　A.请求甲双倍返还定金40万元

　　B.请求甲支付违约金30万元

　　C.请求甲支付违约金30万元，同时请求甲双倍返还定金40万元

　　D.请求甲支付违约金30万元，同时请求返还定金20万元

　　【答案】D

　　【解析】(1)选项A：20万元的定金本来就是乙的，如果请求甲双倍返还定金40万元，对甲的惩罚只有20万元;(2)选项B：20万元的定金本来就是乙的，只请求甲支付违约金30万元，对甲的惩罚只有10万元;(3)选项C：定金罚则、违约金罚则不能并用。

　　14、甲将一台电脑无偿借给乙使用，期限为3个月。在借用期内，甲和丙订立了买卖该电脑的合同，但未对电脑的交付问题进行约定。下列有关该电脑交付的表述中，正确的是( )。

　　A.丙有权请求甲立即交付电脑

　　B.丙有权随时请求甲交付电脑，但应当给甲必要的准备时间

　　C.丙有权请求乙立即交付电脑

　　D.丙有权随时请求乙交付电脑，但应当给乙必要的准备时间

　　【答案】B

　　【解析】(1)买卖合同在甲丙之间成立，根据合同的相对性原理，丙只能要求合同相对人甲交付电脑，无权请求第三人乙交付电脑，选项CD应排除;(2)选项AB：履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

环球网校小编推荐：

　　15、甲公司向乙公司订购一台生产设备，乙公司委托其控股的丙公司生产该设备并交付给甲公司。甲公司在使用该设备时发现存在严重的质量问题。根据合同法律制度的规定，下列关于甲公司权利的表述中，正确的是( )。

　　A.甲公司有权请求乙公司承担违约责任

　　B.甲公司有权请求丙公司承担违约责任

　　C.甲公司有权请求乙、丙公司连带承担违约责任

　　D.甲公司有权请求乙、丙公司按照责任大小按份承担违约责任

　　【答案】A

　　【解析】当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任;当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。在本案中，买卖合同的当事人是甲公司和乙公司，乙公司因其委托的第三人丙公司的原因对甲公司构成违约，应当由乙公司向甲公司承担违约责任，乙公司和丙公司之间的纠纷另行解决。

　　16、甲、乙签订一买卖合同，甲向乙购买机器5台及附带的维修工具，机器编号分别为E、F、G、X、Y，拟分别用于不同厂区。乙向甲如期交付5台机器及附带的维修工具。经验收，E机器存在重大质量瑕疵而无法使用，F机器附带的维修工具亦属不合格品，其他机器及维修工具不存在质量问题。根据《合同法》的规定，下列关于甲如何解除合同的表述中，正确的是( )。

　　A.甲可以解除5台机器及维修工具的买卖合同

　　B.甲只能就买卖合同中E机器的部分解除

　　C.甲可以就买卖合同中E机器与F机器的部分解除

　　D.甲可以就买卖合同中F机器的维修工具与E机器的部分解除

　　【答案】D

　　【解析】(1)标的物为数物，其中一物不符合约定的，买受人可以就该物解除合同，但该物与他物分离使标的物的价值显受损害的，当事人可以就数物解除合同;在本题中，E机器存在重大质量瑕疵不会导致F、G、X、Y机器无法使用或者价值显受损害;(2)因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于从物;标的物的从物因不符合约定被解除的，解除的效力不及于主物，即从物(F机器的维修工具)有瑕疵的，买受人仅可解除与从物有关的合同部分。

　　17、甲曾经搭救过乙的性命，乙遂将一枚祖传宝珠装在一个精美木匣中，前往甲家相赠，以示感谢。甲同意留下木匣，但请乙将宝珠带回。甲后来有些后悔，又向乙表示愿意接受宝珠。下列表述中，正确的是( )。

　　A.甲已经取得宝珠的所有权，有权请求乙返还宝珠

　　B.甲尚未取得宝珠的所有权，但有权请求乙转移宝珠的所有权

　　C.甲、乙之间的赠与合同成立，但乙有权撤销该合同并拒绝交付

　　D.甲无权请求乙转移宝珠的所有权

　　【答案】D

　　【解析】(1)动产物权的转移，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外，在本案中，宝珠并未成功交付，所有权未发生转移，因此排除选项A;(2)选项BCD：赠与合同是诺成合同，当事人双方达成意思表示一致时合同成立，在本案中，甲并未同意受赠宝珠，赠与合同仅在木匣上成立，甲无权要求乙转移宝珠的所有权。

　　18、甲、乙订立承揽合同，甲提供木料，乙为其加工家具。在乙已完成加工工作的50%时，甲通知乙解除合同。根据合同法律制度的规定，下列表述中，正确的是( )。

　　A.甲有权解除合同，但应按约定金额向乙支付报酬

　　B.甲有权解除合同，且无须赔偿乙的损失

　　C.甲有权解除合同，但应赔偿乙的损失

　　D.甲无权解除合同，并应依约向乙支付报酬

　　【答案】C

　　【解析】定作人可以随时解除承揽合同，但定作人因此造成承揽人损失的，应当赔偿损失。

　　19、甲委托乙销售一批首饰并交付，乙经甲同意转委托给丙。丙以其名义与丁签订买卖合同，丙依约向丁交付首饰，但丁拒绝向丙支付首饰款。根据合同法律制度的规定，下列表述中，正确的是( )。

　　A.乙的转委托行为无效

　　B.丙与丁签订的买卖合同直接约束甲和丁

　　C.丙应向甲披露丁，甲可以行使丙对丁的权利

　　D.丙应向丁披露甲，丁可以行使丙对甲的权利

　　【答案】C

　　【解析】(1)选项A：经委托人同意，受托人可以转委托;(2)选项B：受托人以自己的名义，在委托人的授权范围内与第三人订立的合同，只有在“第三人在订立合同时知道受托人与委托人之间的代理关系”的情况下，该合同才直接约束委托人和第三人，本题并没有指明“第三人当时知道”;(3)选项CD：受托人(丙)因第三人(丁)的原因对委托人不履行义务(因丁拒绝向丙支付首饰款，导致丙不能向甲付款)，受托人(丙)应当向委托人(甲)披露第三人(丁)，委托人(甲)因此可以行使受托人(丙)对第三人(丁)的权利。

　　20、甲公司与乙公司签订一份技术开发合同，未约定技术秘密成果的归属。甲公司按约支付了研究开发经费和报酬后，乙公司交付了全部技术成果资料。后甲公司在未告知乙公司的情况下，以普通使用许可的方式许可丙公司使用该技术，乙公司在未告知甲公司的情况下，以独占使用许可的方式许可丁公司使用该技术。根据合同法律制度的规定，下列表述中，正确的是( )。

　　A.该技术成果的使用权仅属于甲公司

　　B.该技术成果的转让权仅属于乙公司

　　C.甲公司与丙公司签订的许可使用合同无效

　　D.乙公司与丁公司签订的许可使用合同无效

　　【答案】D

　　【解析】(1)选项AB：委托开发或者合作开发完成的“技术秘密”，技术秘密成果的使用权、转让权以及利益的分配办法，由当事人约定，当事人没有约定或者约定不明确，按照《合同法》的规定仍不能确定的，当事人“均有”使用和转让的权利;(2)选项C：当事人均有不经对方同意而自己使用或者以“普通使用许可”的方式许可他人使用技术秘密的权利;(3)选项D：当事人一方将技术秘密成果的转让权让与他人，或者以“独占或者排他使用许可”的方式许可他人使用技术秘密，未经对方当事人同意或者追认的，应当认定该让与或者许可行为无效。

环球网校小编推荐：

　　二、多项选择题

　　1、下列关于建设工程施工合同上的竣工与验收的表述中，符合合同法律制度规定的有( )。

　　A.建设工程未经竣工验收合格，不得交付使用

　　B.建设工程经竣工验收合格的，以建设工程转移占有之日为竣工日期

　　C.建设工程未经竣工验收，发包人即擅自使用的，以发包人开始使用之日为竣工日期

　　D.承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以提交验收报告之日为竣工日期

　　【答案】AD

　　【解析】(1)选项B：建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(2)选项C：建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

　　2、债务人甲因债权人乙下落不明，遂将作为合同标的物的名贵西服一套交当地公证机关提存。根据合同法律制度的规定，下列关于提存期间当事人之间权利义务的表述中，正确的有( )。

　　A.西服提存后，甲负有通知义务

　　B.保管西服产生的保管费由乙承担

　　C.如果西服因为地震灭失，损失由乙承担

　　D.如果自提存之日起5年后，乙仍没有领取西服，甲可以在交付保管费后取回西服

　　【答案】BC

　　【解析】(1)选项A：除债权人“下落不明”的以外，债务人应当及时通知债权人或者债权人的继承人、监护人;(2)选项BC：标的物提存后，毁损、灭失的风险由债权人承担，标的物的孳息归债权人所有，提存费用由债权人负担;(3)选项D：债权人领取提存物的权利，自提存之日起5年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归“国家”所有。

　　3、陈某租住王某的房屋，租期至2010年8月。王某欠陈某10万元货款，应于2010年7月偿付。至2010年8月，王某尚未清偿货款，但要求收回房屋并请求陈某支付1万元租金。根据合同法律制度的规定，下列关于陈某的权利的表述中，不正确的有( )。

　　A.陈某可以留置该房屋作为担保

　　B.陈某可以出售房屋并优先受偿

　　C.陈某可以应付租金抵销1万元货款

　　D.陈某可以行使同时履行抗辩权而不交还房屋

　　【答案】ABD

　　【解析】(1)选项A：不动产不适用留置制度;(2)选项B：在陈某与王某的货款债务中，并未将王某的房屋设为担保物，陈某不享有任何优先受偿权;(3)选项C：当事人互负到期债务，该债务的标的物种类、品质相同的，任何一方可以将自己的债务与对方的债务抵销，但依照法律规定或者按照合同性质不得抵销的除外;(4)选项D：同时履行抗辩权的行使限于“同一双务合同”，在本题中，“租金”和“货款”分属两个不同的合同。

　　4、甲对乙享有50000元债权，已到清偿期限，但乙一直宣称无能力清偿欠款。甲经调查发现，乙对丁享有3个月后到期的7000元债权，戊因赌博欠乙8000元;另外，乙在半年前发生交通事故，因事故中的人身伤害对丙享有10000元债权，因事故中的财产损失对丙享有5000元债权。乙无其他可供执行的财产，乙对其享有的债权都怠于行使。根据《合同法》的规定，下列各项中，甲不可以代位行使的债权有( )。

　　A.乙对丁的7000元债权

　　B.乙对戊的8000元债权

　　C.乙对丙的10000元债权

　　D.乙对丙的5000元债权

　　【答案】ABC

　　【解析】(1)选项A：如果债务人的债权未到履行期或履行期间未届满的，债权人不能行使代位权;(2)选项B：债务人对第三人享有合法债权，债权人才能行使代位权，赌债不属于合法债权;(3)选项C：专属于债务人自身的债权(如人身伤害赔偿请求权)，债权人不得行使代位权。

　　5、陈某向李某借款10万元，并签订了借款合同。张某向李某单方面提交了签名的保证书，其中仅载明“若陈某不清偿到期借款本息，张某将代为履行”。借款到期后，陈某未清偿借款本息，经查，张某并不具有代偿能力。根据担保法律制度的规定，下列关于保证合同的效力及张某承担保证责任的表述中，不正确的有( )。

　　A.张某可以以自己不具有代偿能力为由主张保证合同无效

　　B.张某可以以自己未与李某签订保证合同为由主张保证合同不成立

　　C.张某须向李某承担一般保证责任

　　D.张某须向李某承担连带保证责任

　　【答案】ABC

　　【解析】(1)选项A：不具有完全代偿能力的法人、其他组织或者自然人，以保证人身份订立保证合同后，又以自己没有代偿能力要求免除保证责任的，人民法院不予支持;(2)选项B：第三人单方以书面形式向债权人出具担保书，债权人接受且未提出异议的，保证合同成立;(3)选项CD：当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。

　　6、某热电厂从某煤矿购煤200吨，约定交货期限为2008年9月30日，付款期限为2008年10月31日。9月30日，煤矿交付200吨煤，热电厂经检验发现煤的含硫量远远超过约定标准，根据政府规定不能在该厂区燃烧。基于上述情况，热电厂的下列主张中，有法律依据的有( )。

　　A.行使先履行抗辩权

　　B.要求煤矿承担违约责任

　　C.行使不安抗辩权

　　D.解除合同

　　【答案】ABD

　　【解析】(1)选项AC：合同当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。在本题中，热电厂作为后履行一方可以行使先履行抗辩权;(2)选项B：当事人履行合同义务，质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任;(3)选项D：对方当事人的违约行为(质量不符合约定)致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同(法定解除)。

　　7、甲、乙双方签订一份合同，约定甲向乙购买水泥10吨。乙按约定日期向甲交货，但甲因躲避他人债务不知去向。乙无奈，将水泥提存。提存当晚，突降特大暴雨，库房坍塌，水泥被水浸泡，全部毁损。1个月后，甲躲债归来，请求乙交付水泥。乙拒绝，并要求甲支付水泥价款和提存费用。根据合同法律制度的规定，下列表述中，正确的有( )。

　　A.乙的合同义务已履行完毕，有权拒绝甲交付水泥的请求

　　B.水泥毁损的损失应由甲承担

　　C.乙有权要求甲支付水泥价款

　　D.乙无权要求甲支付提存费用

　　【答案】ABC

　　【解析】(1)选项AC：提存成立的，视为债务人(乙)在其提存范围内已经履行债务;(2)选项BD：提存成立的，毁损、灭失的风险由债权人(甲)承担，提存费用由债权人(甲)负担。

　　8、甲将自己的一套房屋出租给乙，乙擅自将房屋转租给丙。丙是个飞镖爱好者，因练飞镖将房屋的墙面损坏。根据合同法律制度的规定，下列表述中，正确的有( )。

　　A.甲有权要求解除与乙的租赁合同

　　B.甲有权要求乙赔偿墙面损坏造成的损失

　　C.甲有权要求丙搬出房屋

　　D.甲有权要求丙支付租金

　　【答案】ABC

　　【解析】(1)选项A：承租人未经出租人同意转租的，出租人可以解除合同;(2)选项B：承租人应当妥善保管租赁物，因保管不善造成租赁物毁损、灭失的，应当承担损害赔偿责任;(3)选项C：甲是房屋的所有权人，丙的占有对甲而言属于无权占有，甲有权要求丙搬出房屋;(4)选项D：根据合同的相对性原理，甲丙之间不存在合同关系，甲无权要求丙支付租金。

环球网校小编推荐：

　　9、根据合同法律制度的规定，下列各项中，属于不可抗力的有( )。

　　A.台风

　　B.地震

　　C.洪水

　　D.海啸

　　【答案】ABCD

　　【解析】不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：(1)自然灾害(如地震、台风、洪水、海啸等);(2)政府行为;(3)社会异常现象(如罢工、骚乱等)。

　　10、2009年5月12日，甲因农忙借用邻居乙的一头耕牛耕地三天。5月14日，甲、乙两人又以2500元价格达成购买该耕牛的买卖合同，双方约定甲应在5月31日前付清价款。5月14日晚，当地爆发泥石流，导致耕牛灭失。根据合同法律制度的规定，下列表述中，正确的有( )。

　　A.甲在5月12日取得耕牛的所有权

　　B.甲在5月14日取得耕牛的所有权

　　C.耕牛灭失的损失由甲承担

　　D.耕牛灭失的损失由乙承担

　　【答案】BC

　　【解析】(1)选项AB：标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间(5月14日)为交付时间，标的物的所有权自5月14日转移;(2)选项CD：标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。在本题中，标的物毁损、灭失的风险自5月14日转移。

　　11、根据合同法律制度的规定，下列情形中，买受人应当承担标的物灭失风险的有( )。

　　A.买卖双方未约定交付地点，出卖人将标的物交由承运人运输，货物在运输途中意外灭失

　　B.约定在出卖人营业地交货，买受人未按约定时间前往提货，后货物在地震中灭失

　　C.出卖人依约为买受人代办托运，货交第一承运人后意外灭失

　　D.买受人下落不明，出卖人将标的物提存后意外灭失

　　【答案】ABCD

　　【解析】(1)选项A：当事人“没有约定”交付地点，标的物需要运输的，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由“买受人”承担;(2)选项B：出卖人按照约定将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定之日起由买受人承担;(3)选项C：根据《买卖合同司法解释》第12条的规定，出卖人“根据合同约定”将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后(出卖人依约代办托运)，标的物毁损、灭失的风险由“买受人”负担，但当事人另有约定的除外;(4)选项D：出卖人将标的物依法提存后，毁损、灭失的风险由“买受人”承担。

　　12、甲房地产开发公司在预售某住宅小区的广告中，宣称其“容积率不高于1.2”、“绿地面积超过50%”，引起购房者的热烈关注，所预售的商品房一售而空，价格也比周边小区高出20%。但是，该小区商品房的预售合同中未对容积率和公共绿地面积问题作约定。甲公司交房时，购房者乙却发现小区的容积率超过2.0，绿地面积只有20%，并且在调查后得知，甲公司报经批准的规划就是如此。根据合同法律制度的规定，下列关于甲公司和乙之间的房屋预售合同的表述中，正确的有( )。

　　A.合同无效

　　B.乙有权请求人民法院或仲裁机构撤销合同并请求甲公司赔偿损失

　　C.乙有权请求甲公司承担违约责任

　　D.乙有权请求甲公司支付不超过已付房款一倍的惩罚性赔偿金

　　【答案】BC

　　【解析】(1)选项AB：开发商的行为构成欺诈，但不损害国家利益，该合同属于可撤销的合同;(2)选项C：就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定，并对合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的，视为要约，该内容即使未订入合同，仍属于合同的组成部分，当事人违反这些内容的，承担违约责任;(3)选项D：甲公司的行为不属于“买受人可以要求出卖人承担不超过已付房款1倍的惩罚性赔偿金的五类法定情形”。

　　13、甲承租乙的住房，租期未满，乙有意将该住房出售。根据合同法律制度的规定，下列表述中，正确的有( )。

　　A.乙应在出售之前的合理期限内通知甲，甲在同等条件下享有优先购买权

　　B.如果乙对甲隐瞒情况，将房屋出售给丙，甲可以主张乙、丙之间的房屋买卖合同无效

　　C.如果甲放弃优先购买权，当丙购得该住房成为新所有人后，即使租期未满，也有权要求甲立即迁出该住房

　　D.如果乙的哥哥丁想要购买该住房，则甲不得主张优先购买权

　　【答案】AD

　　【解析】(1)选项A：出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有在同等条件下优先购买的权利;(2)选项B：出租人出卖租赁房屋未在合理期限内通知承租人或者存在其他侵害承租人优先购买权的情形，承租人请求出租人承担赔偿责任的，人民法院应予支持，但请求确认出租人与第三人签订的房屋买卖合同无效的，人民法院不予支持;(3)选项C：租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力;(4)选项D：出租人将房屋出卖给近亲属(包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女)，承租人主张优先购买房屋的，人民法院不予支持。

　　14、甲公司欲购乙公司生产的塔吊，因缺乏资金，遂由丙公司提供融资租赁。由于塔吊存在质量问题，吊装的物品坠落并砸伤行人丁，甲公司被迫停产修理。根据合同法律制度的规定，下列各项中，正确的有( )。

　　A.甲公司无权请求丙公司赔偿修理塔吊的费用

　　B.甲公司不得以塔吊存在质量问题并发生事故为由，延付或拒付租金

　　C.丙公司应当对甲公司承担违约责任

　　D.丁可以请求丙公司赔偿损失

　　【答案】AB

　　【解析】(1)选项A：融资租赁期间，维修义务由承租人承担;(2)选项BC：租赁物不符合租赁合同约定或者不符合使用目的的，出租人不承担责任，但承租人依赖出租人的技能确定租赁物或者出租人干预选择租赁物的除外;(3)选项D：承租人占有租赁物期间，租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任。

　　15、甲公司非法窃取竞争对手乙公司最新开发的一项技术秘密成果，与丙公司签订转让合同，约定丙公司向甲公司支付一笔转让费后拥有并使用该技术秘密。乙公司得知后，主张甲与丙之间的合同无效，并要求赔偿损失。根据合同法律制度的规定，下列说法中，正确的有( )。

　　A.如丙公司不知道或不应当知道甲公司窃取技术秘密的事实，则甲丙间的合同有效

　　B.如丙公司为善意，有权继续使用该技术秘密，乙公司不得要求丙公司支付费用，只能要求甲公司承担责任

　　C.如丙公司明知甲公司窃取技术秘密的事实仍与其订立合同，不得继续使用该技术秘密，并应当与甲公司承担连带赔偿责任

　　D.不论丙公司取得该技术秘密时是否为善意，该技术转让合同均无效

　　【答案】CD

　　【解析】侵害他人技术秘密的技术合同被确认无效后(使用人已经向无效合同的让与人支付的使用费，应当由让与人负责返还)：(1)善意取得该技术秘密的一方当事人可以在其取得时的范围内继续使用该技术秘密，但应当向权利人支付合理的使用费并承担保密义务;不论使用人是否继续使用，均应向权利人支付已使用期间的使用费;(2)双方恶意串通的，属于共同侵权，侵权人应当承担连带赔偿责任，因此取得技术秘密的当事人不得继续使用该技术秘密。

环球网校小编推荐：