2017年一级建造师《工程法规》模拟题(一)

　　【摘要】2017年一级建造师《工程法规》模拟题(一)。距离2017年一级建造师考试还有两个多月的时间，考生们在复习教材的同时，也要注意多做题来巩固知识点的掌握。下面小编给大家整理了一套法规的模拟题，大家不妨来测试一下。

　　一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

　　1[单选题] 关于定金的表述中，不正确的是( )。

　　A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回

　　B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金

　　C.定金合同从合同成立之日起生效

　　D.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%

　　参考答案：C

　　参考解析：本题考核的是定金。定金合同从实际交付定金之日起生效。

　　2[单选题] 根据《建筑法》的规定，以下关于建筑工程的发包、承包方式的表述，错误的是( )。

　　A.建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包

　　B.未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包

　　C.联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任

　　D.施工总承包单位有权将单位工程的地基与基础工程发包给符合资质的分包单位

　　参考答案：D

　　参考解析：本题考核的是建筑工程的发承包。施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的属于违法分包，因此D项错误。

　　3[单选题] 根据《民事诉讼法解释》的规定，人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于( )日。

　　A.5

　　B.10

　　C.15

　　D.30

　　参考答案：C

　　参考解析：本题考核的是举证时限。《民事诉讼法解释》中规定，人民法院应当在审理前的准备阶段确定当事人的举证期限。举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许。人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于15日，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于l0日。

　　4[单选题] 根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的( )工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。

　　A.主体结构

　　B.电气

　　C.装饰

　　D.暖通

　　参考答案：A

　　参考解析：本题考核的是未经竣工验收的工程出现质量问题的处理。《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

　　5[单选题] 专项方案经论证后需做重大修改的，( )应当按照论证报告修改，并重新组织老师进行论证。

　　A.监理单位

　　B.建设单位

　　C.施工单位

　　D.设计单位

　　参考答案：C

　　参考解析：本题考核的是安全专项施工方案的审核。专项方案经论证后需做重大修改的，施工单位应当按照论证报告修改，并重新组织老师进行论证。

　　6[单选题] 某施工单位的材料采购员乙，一直负责本单位与甲公司的钢材采购业务。后乙被单位开除，但甲公司并不知情。乙用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订了一份钢材采购合同，则该合同为( )合同。

　　A.效力待定

　　B.无效

　　C.可撤销

　　D.有效

　　参考答案：D

　　参考解析：本题考核的是表见代理。《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。

　　7[单选题] 关于合同示范文本法律地位的表述中，不正确的是( )。

　　A.合同示范文本对当事人订立合同起参考作用

　　B.当事人必须采用合同示范文本

　　C.合同示范文本具有引导性、参考性，但无法律强制性

　　D.合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本无直接关系

　　参考答案：B

　　参考解析：本题考核的是合同示范文本的法律地位。合同示范文本对当事人订立合同起参考作用，但不要求当事人必须采用合同示范文本，即合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本无直接关系。合同示范文本具有引导性、参考性，但无法律强制性，为非强制性使用文本。

　　8[单选题] 因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由( )负责。

　　A.使用单位与建设单位

　　B.使用单位

　　C.施工单位与使用单位

　　D.使用单位与设计单位

　　参考答案：B

　　参考解析：本题考核的是保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担。因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责。

　　9[单选题] 失业人员失业前用人单位和本人累计缴费( )，领取失业保险金的期限最长为12个月。

　　A.满l年不足5年的

　　B.满3年不足8年的

　　C.满5年不足10年的

　　D.10年以上的

　　参考答案：A

　　参考解析：本题考核的是失业保险金的领取。失业人员失业前用人单位和本人累计缴费满1年不足5年的，领取失业保险金的期限最长为l2个月;累计缴费满5年不足10年的，领取失业保险金的期限最长为18个月;累计缴费10年以上的，领取失业保险金的期限最长为24个月。

　　10[单选题] 甲企业于2010年6月1日向乙企业发出签订合同的信函。2010年6月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真件，则甲企业发出传真通知信函作废的行为属于要约( )的行为。

　　A.发出

　　B.撤销

　　C.撤回

　　D.变更

　　参考答案：B

　　参考解析：本题考核的是要约的撤销。要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在受要约发出承诺通知之前到达受要约人。

　　11[单选题] 下列工作安排中，属违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定的是( )。

　　A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工刘某从事资料整理工作

　　B.安排怀孕期间女工章某从事第3级体力劳动强度的劳动

　　C.安排怀孕6个月的女工赵某从事夜班工作

　　D.批准女工朱某只能休产假l20d

　　参考答案：B

　　参考解析：本题考核的是女职工的特殊保护。女职工生育享受不少于90d的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时和夜班劳动。

　　12[单选题] 关于一级建造师执业岗位范围的表述中，不正确的是( )。

　　A.一级注册建造师可担任大、中、小型工程施工项目负责人

　　B.注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换

　　C.注册建造师还可以从事建设工程项目总承包管理或施工管理，建设工程项目管理服务

　　D.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任

　　参考答案：D

　　参考解析：本题考核的是一级建造师执业岗位范围。大中型工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任。一级注册建造师可担任大、中、小型工程施工项目负责人。

　　13[单选题] 2010年4月18 13，甲市B区某生产经营单位发生了安全生产事故，造成29人死亡，直接经济损失6000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事故属于( )事故。

　　A.特别重大

　　B.重大

　　C.较大

　　D.一般

　　参考答案：B

　　参考解析：本题考核的是生产安全事故的等级划分标准。重大事故。是指造成l0人以30人以下死亡，或者50人以上I00人以下重伤，或者5000万元以上l亿元以下直接经损失的事故。

　　14[单选题] 甲建筑公司与建设单位签订了一份合同并备案，合同中约定的合同价为950万元人民币。后来，建设单位的负责人找到了甲建筑公司的负责人，要求另行签订一个合同，合同价为800万元人民币。则( )。

　　A.后签订的合同是原合同的补充部分，应当以后签订的合同作为结算依据

　　B.后签订的合同属于无效的合同，应当以备案的原合同为结算依据

　　C.应当以两个合同的平均价作为结算依据

　　D.不以任何一个合同为准，应当重新协商签订合同

　　参考答案：B

　　参考解析：本题考核的是建设工程合同的签订。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。招标人与中标人另行签订合同的行为属违法行为，所签订的合同是无效合同。

　　15[单选题] 某建设单位与甲公司签订了一份施工合同，约定由甲公司为某工程的施工总承包商。甲公司经过建设单位同意将其中幕墙工程发包给乙公司。为赶进度，乙公司将其中一部分工程又发包给丙公司。对于前述施工合同的效力，下列表述中，正确的是( )。

　　A.甲和乙的合同有效，乙和丙的合同有效

　　B.甲和乙的合同有效，乙和丙的合同无效

　　C.甲和乙的合同无效，乙和丙的合同有效

　　D.甲和乙的合同无效，乙和丙的合同无效

　　参考答案：B

　　参考解析：本题考核的是工程分包。工程分包是允许的，但必须依法进行。分包单位将其承包的建设工程再分包的属于违法分包，因此乙和丙的合同无效。

　　16[单选题] 根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起( )日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

　　A.3

　　B.7

　　C.15

　　D.30

　　参考答案：C

　　参考解析：本题考核的是建设工程竣工验收报告备案的规定。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

　　17[单选题] 根据《民事诉讼法》的规定，下列不属于证据种类的是( )。

　　A.律师代理意见

　　B.书证

　　C.视听资料

　　D.勘验笔录

　　参考答案：A

　　参考解析： 本题考核的是证据的种类。根据《民事诉讼法》的规定，根据表现形式的不同，民事证据有以下8种，分别是：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。

　　18[单选题] 根据《民事诉讼法》规定，下列关于证据保全的申请，表述有误的是( )。

　　A.人民法院接受申请后，必须在24h内作出裁定

　　B.当事人申请诉讼证据保全的，人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请

　　C.裁定采取保全措施的，应当立即开始执行

　　D.申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全

　　参考答案：A

　　参考解析：本题考核的是证据保全的申请。《民事诉讼法》规定，人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在48h内作出裁定;裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。

　　19[单选题] 关于法的效力层级，表述错误的是( )。

　　A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用特别规定

　　B.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由全国人民代表大会常务委员会裁决

　　C.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由国务院裁决

　　D.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由全国人民代表大会常务委员会裁决

　　参考答案：D

　　参考解析：本题考核的是法的效力层级。D选项错误在于：部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

　　20[单选题] 按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目的重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币( )万元以上的，必须进行招标。

　　A.30

　　B.50

　　C.80

　　D.100

　　参考答案：D

　　参考解析：本题考核的是建设工程必须招标的规模标准。按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标：(1)施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的;(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的;(4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。

　　环球网校友情提示：本文为：2017年一级建造师《工程法规》模拟题(一)，小编持续更新相关资讯，欢迎关注。如果这篇文章对您有所帮助，可以Ctrl+D收藏，方便查阅。如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及一级建造师论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

　　编辑推荐：

　　2017年一级建造师第二十一批注册人员名单公示

　　2017年第十八批一级建造师注册人员名单的公告

　　2017年第十九批一级建造师注册人员名单的公告

　　精品课程套餐推荐：

零基础套餐 查看套餐详情
包含：教材精讲+考点强化+真题解析+经典习题+智能题库+1V1直播教室+应试技巧+实务特训+现场实操+内部资料+直播密训+月考卷+赠送教材、教辅
服务及保障：报名零基础套餐，考试不过终身免费重学
点击咨询	立即报名

　　【摘要】2017年一级建造师《工程法规》模拟题(一)。距离2017年一级建造师考试还有两个多月的时间，考生们在复习教材的同时，也要注意多做题来巩固知识点的掌握。下面小编给大家整理了一套法规的模拟题，大家不妨来测试一下。

　　21[单选题] 《仲裁法》的调整范围仅限于( )。

　　A.行政争议仲裁

　　B.农业承揽合同纠纷仲裁

　　C.民商事仲裁

　　D.劳动争议仲裁

　　参考答案：C

　　参考解析：本题考核的是《仲裁法》的调整范围。根据《仲裁法》的规定，该法的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”;劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠份的仲裁不受《仲裁

　　法》的调整，依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。记忆难度：容易(0)一般(0)难(0)笔 记：记笔记查看网友笔记 (0)

　　22[单选题] 《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向( )。

　　A.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府提出申请

　　B.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府提出申请

　　C.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请

　　D.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请

　　参考答案：D

　　参考解析：本题考核的是一般固体废物污染环境的防治。转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。。

　　23[单选题] 建筑( )应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。

　　A.监理单位

　　B.勘察单位

　　C.施工单位

　　D.设计单位

　　参考答案：A

　　参考解析：本题考核的是工程建设各方主体实施强制性标准的法律规定。建筑工程监理单位应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。

　　24[单选题] 当事人未申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，除法律另有规定的以外，应当在知道作出具体行政行为之日起( )个月内提出。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.6

　　参考答案：C

　　参考解析：本题考核的是行政诉讼。行政争议未经行政复议，由当事人直接向法院提起行政诉讼的，除法律另有规定的外，应当在知道作出具体行政行为之日起3个月内起诉。

　　25[单选题] 《城乡规划法》规定，建设单位未在建设工程竣工验收后( )个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报。

　　A.2

　　B.3

　　C.4

　　D.6

　　参考答案：D

　　参考解析：本题考核的是建设工程竣工规划验收。《城乡规划法》规定，建设单位未在建设工程竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报;逾期不补报的，处1万元以上5万元以下的罚款。

　　26[单选题] 损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑的，由( )责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施。

　　A.省级人民政府建设行政主管部门

　　B.省级人民政府城乡规划主管部门

　　C.城市、县人民政府建设行政主管部门

　　D.城市、县人民政府城乡规划主管部门

　　参考答案：D

　　参考解析：本题考核的是历史文化名城名镇名村保护范围内违法行为应承担的法律责任。损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施;有违法所得的，没收违法所得;逾期不恢复原状或者不采取其他补救措施的，城乡规划主管部门可以指定有能力的单位代为恢复原状或者采取其他补救措施，所需费用由违法者承担;造成严重后果的，对单位并处20万元以上50万元以下的罚款，对个人并处10万元以上20万元以下的罚款;造成损失的，依法承担赔偿责任。

　　27[单选题] 未成年工是指( )的劳动者。

　　A.年满12周岁未满l4周岁

　　B.年满16周岁未满l8周岁

　　C.年满14周岁未满l6周岁

　　D.年满14周岁未满l8周岁

　　参考答案：B

　　参考解析：本题考核的是未成年工。未成年工是指年满l6周岁未满l8周岁的劳动者。

　　28[单选题] 租赁合同区别于买卖合同的根本特征是( )。

　　A.租赁合同是诺成合同

　　B.租赁合同是双务合同

　　C.租赁合同是有偿合同

　　D.租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同

　　参考答案：D

　　试题难度：参考解析：本题考核的是租赁合同的法律特征。在租赁合同中，承租人的目的是取得租赁物的使用收益权，出租人也只转让租赁物的使用收益权，而不转让其所有权;租赁合同终止时，承租人须返还租赁物。这是租赁合同区别于买卖合同的根本特征。

　　29[单选题] 合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力，体现出仲裁协议的( )。

　　A.快捷性

　　B.灵活性

　　C.独立性

　　D.强制性

　　参考答案：C

　　参考解析：本题考核的是仲裁协议的独立性。仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。当事人在订立合同时就争议解决达成仲裁协议的，合同未成立也不影响仲裁协议的效力。

　　30[单选题] 2009年8月1日，甲公司在某报刊登广告：“我公司欲以低价处理混凝土搅拌机10台，每台售价5万元人民币，有意购买者3日内到我公司付款即可提货。”乙公司看到该广告后，于2009年8月3日携带现金支票到甲公司提货。但被告知：“混凝土搅拌机已售完。”下列说法中，正确的是( )。

　　A.该广告属于要约邀请，甲公司不承担任何赔偿责任

　　B.该广告属于要约，甲公司应当承担违约责任

　　C.该广告属于要约，甲公司应当承担缔约过失责任

　　D.该广告属于要约，但甲公司并无过错，不承担赔偿责任

　　参考答案：A

　　参考解析：本题考核的是要约邀请。《合同法》规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。要约邀请处于合同的准备阶段，没有法律约束力。

　　31[单选题] 2008年8月15日，甲工厂与乙机电安装公司签订机械设备安装合同，合同约定由乙公司在2008年11月16日之前为甲工厂安装一套进口成套机械设备，甲工厂在工程完成后15d内全部支付工程款50万元。乙公司在2008年11月1日提前完成安装工作，经甲工厂验收合格，但甲工厂拒不支付工程款。经多次催讨，甲工厂于2009年9月1日答应付款，并向乙公司出具50万元的支票一张，乙公司向银行提示付款遭到拒绝。乙公司的债权的诉讼时效到期日为( )。

　　A.2010年8月16日

　　B.2010年11月1日

　　C.2011年11月17日

　　D.2011年9月1日

　　参考答案：D

　　参考解析：本题考核的是诉讼时效中断。《民法通则》规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。

　　32[单选题] 根据《合同法》的规定，以下属于可以导致施工单位免除违约责任的情形是( )。

　　A.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加

　　B.因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误

　　C.施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误

　　D.由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付

　　参考答案：A

　　参考解析：本题考核的是违约责任的免除。在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。

　　33[单选题] 建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后( )日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

　　A.7

　　B.10

　　C.15

　　D.30

　　参考答案：B

　　参考解析：本题考核的是建筑施工企业名称、地址、法定代表人等的变更。建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

　　34[单选题] 进行大型基本建设工程，( )应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。

　　A.建设单位

　　B.施工单位

　　C.监理单位

　　D.设计单位

　　参考答案：A

　　参考解析：本题考核的是配合建设工程进行考古发掘工作的规定。进行大型基本建设工程，建设单位应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。

　　35[单选题] 依据《文物保护法》的规定，对于盗窃、哄抢、私分或者非法侵占国有文物构成违反治安管理行为的，由( )依法给予治安管理处罚。

　　A.公安机关

　　B.所在地人民政府

　　C.人民法院

　　D.人民检察院

　　参考答案：A

　　参考解析：本题考核的是施工中文物保护违法行为应承担的法律责任。根据《文物保护法》的规定，对于盗窃、哄抢、私分或者非法侵占国有文物的，构成犯罪的，依法追究刑事责任;造成文物灭失、损毁的，依法承担民事责任;构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚。

　　36[单选题] 甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的方式，根据有关法律规定，此保证属于( )。

　　A.一般保证

　　B.连带保证

　　C.反担保保证

　　D.书面保证

　　参考答案：B

　　参考解析：本题考核的是保证方式。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。

　　37[单选题] 根据《注册建造师管理规定》的规定，申请人年龄超过( )周岁的不予注册。

　　A.55

　　B.60

　　C.62

　　D.65

　　参考答案：D

　　参考解析：本题考核的是注册建造师不予注册的情形。《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者

　　两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的;(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期问，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(IO)年龄超过65周岁的;(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。

　　38[单选题] 发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由( )专利行政主管部门作出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告。

　　A.国务院

　　B.省级以上人民政府

　　C.市级以上人民政府

　　D.县级以上人民政府

　　参考答案：A

　　参考解析：本题考核的是专利权的授予。发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政主管部门作出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告。

　　39[单选题] 在诉讼中，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的( )。

　　A.指定代理人

　　B.法定代理人

　　C.委托代理人

　　D.意定代理人

　　参考答案：B

　　参考解析：本题考核的是代理的主要种类。代理包括委托代理、法定代理和指定代理。无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的法定代理人。

　　40[单选题] 某施工企业于2009年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前l周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2009年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2009年4月i0日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为( )。

　　A.2009年3月5日

　　B.2009年3月12日

　　C.2009年3月20日

　　D.2009年4月10日

　　参考答案：A

　　参考解析：本题考核的是竣工日期。《最高人民法院关于审理建设工程施工合纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。

　　环球网校友情提示：本文为：2017年一级建造师《工程法规》模拟题(一)，小编持续更新相关资讯，欢迎关注。如果这篇文章对您有所帮助，可以Ctrl+D收藏，方便查阅。如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及一级建造师论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

　　编辑推荐：

　　2017年一级建造师第二十一批注册人员名单公示

　　2017年第十八批一级建造师注册人员名单的公告

　　2017年第十九批一级建造师注册人员名单的公告

　　精品课程套餐推荐：

零基础套餐 查看套餐详情
包含：教材精讲+考点强化+真题解析+经典习题+智能题库+1V1直播教室+应试技巧+实务特训+现场实操+内部资料+直播密训+月考卷+赠送教材、教辅
服务及保障：报名零基础套餐，考试不过终身免费重学
点击咨询	立即报名

　　【摘要】2017年一级建造师《工程法规》模拟题(一)。距离2017年一级建造师考试还有两个多月的时间，考生们在复习教材的同时，也要注意多做题来巩固知识点的掌握。下面小编给大家整理了一套法规的模拟题，大家不妨来测试一下。

　　41[单选题] 施工单位于2010年6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收;同年lO月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行;10月20日建设单位实际使用该工期。则施工单位承担的保修期应于( )起计算。

　　A.2010年6月1日

　　B.2010年8月30日

　　C.2010年10月8日

　　D.2010年10月20日

　　参考答案：A

　　参考解析：本题考核的是工程保修期。建设工程保修期始于工程通过竣工验收时。同时，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。因此，施工单位承担的保修期应于2010年6月1日起计算。

　　42[单选题] 某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约7000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起( )d内核对(审查)完毕并提出审查意见。

　　A.20

　　B.30

　　C.45

　　D.60

　　参考答案：D

　　参考解析：本题考核的是竣工结算文件的审查期限。5000万元以上，从接到竣工结算报和完整的竣工结算资料之日起60d。

　　43[单选题] 建造师甲某的注册有效期将于2013年6月1日届满，甲某如需继续执业，最迟应当于( )之前申请延续注册。

　　A.2013年1月1日

　　B.2013年3月1日

　　C.2013年5月1日

　　D.2013年6月1日

　　参考答案：C

　　参考解析：本题考核的是注册建造师的延续注册。建造师执业资格注册有效期一般为3年。《注册建造师管理规定》规定，注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。

　　44[单选题] 《招标投标法实施条例》规定，资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于( )日。

　　A.5

　　B.7

　　C.10

　　D.20

　　参考答案：A

　　参考解析：本题考核的是发布招标公告或投标邀请书。《招标投标法实施条例》规定，资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日。

　　45[单选题] 关于建设民事商事法律关系特点的表述中，不正确的是( )。

　　A.建设民事商事关系主要是人身关系

　　B.建设民事商事关系的保障措施具有补偿性和财产性

　　C.建设民事商事关系是平等主体之间的关系

　　D.建设民事商事法律关系是主体之间的民事商事权利和民事商事义务关系

　　参考答案：A

　　参考解析：本题考核的是建设民事商事法律关系的特点。建设民事商事关系主要是财产关系。

　　46[单选题] 甲市A建筑工程公司与乙市B钢铁公司签订了钢材购销合同，双方在合同中约定：“就本合同发生争议提请甲市的仲裁委员会仲裁。”后双方在履行合同过程中发生争议，A公司向乙市某区人民法院起诉要求B公司承担违约责任;B公司向乙市仲裁委员会申请仲裁。乙市某区人民法院应当( )。

　　A.裁定不予受理

　　B.裁定驳回起诉

　　C.将此案移交乙市仲裁委员会仲裁

　　D.受理并依法审理此案

　　参考答案：D

　　参考解析：本题考核的是仲裁与诉讼。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。本案中虽然双方约定发生争议提请甲市的仲裁委员会仲裁，但是B公司却向向乙市仲裁委员会申请仲裁，属于一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的情形，因此应由人民法院作出裁定。

　　47[单选题] 根据《建设工程质量管理条例》的规定，( )应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。

　　A.建设单位

　　B.设计单位

　　C.施工单位

　　D.监理单位

　　参考答案：C

　　参考解析：本题考核的是施工单位的质量责任和义务。《建筑法》规定，建筑施工企业对工程的施工质量负责。《建设工程质量管理条例》规定，施工单位对建设工程的施工质量负责。施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。

　　48[单选题] 关于违约金和定金的表述中，不正确的是( )。

　　A.违约金有法定违约金和约定违约金两种

　　B.由法律规定的违约金为法定违约金

　　C.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以减少

　　D.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金

　　参考答案：C

　　参考解析：本题考核的是约定赔偿损失与法定赔偿损失。《合同法》规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

　　49[单选题] 建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更( )个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。

　　A.5

　　B.7

　　C.10

　　D.14

　　参考答案：A

　　参考解析：本题考核的是建设工程项目负责人的变更。建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。

　　50[单选题] 企业法人依法经( )核准登记后取得法人资格。

　　A.税务机关

　　B.卫生局

　　C.县级以上人民政府

　　D.工商行政管理机关

　　参考答案：D

　　参考解析：本题考核的是企业法人资格的取得。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。

　　51[单选题] 根据《建设工程质量管理条例》规定，注册执业人员违反法律法规规定，因过错造成重大质量事故的，( )不予注册。

　　A.1年内

　　B.3年内

　　C.5年内

　　D.终身

　　参考答案：C

　　参考解析：本题考核的是注册执业人员未执行法律法规及因过错造成质量事故应承担的法律责任。对注册执业人员违反法律法规规定，因过错造成质量事故的，依据《建设工程质量管理条例》第72条规定，责令停止执业l年;造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年内不予注册;情节特别恶劣的，终身不予注册。

　　52[单选题] 对申请注册的商标，商标局应当自收到商标注册申请文件之日起( )个月内审查完毕，符合《商标法》有关规定的，予以初步审定公告。

　　A.6

　　B.9

　　C.12

　　D.18

　　参考答案：B

　　参考解析：本题考核的是初步审定和公告。对申请注册的商标，商标局应当自收到商标注册申请文件之日起9个月内审查完毕，符合《商标法》有关规定的，予以初步审定公告。

　　53[单选题] 根据《招标投标法》的规定，在招标文件中，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于( )日。

　　A.10

　　B.20

　　C.30

　　D.40

　　参考答案：B

　　参考解析：本题考核的是招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件的截止时间。招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间;但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。

　　54[单选题] 根据《安全生产许可证条例》的规定，下列企业中必须取得安全生产许可证的是( )。

　　A.日用化学品生产企业

　　B.民用爆炸物品生产企业

　　C.危险化学品储存单位

　　D.食品加工生产企业

　　参考答案：B

　　参考解析：本题考核的是实行安全生产许可制度的企业。2014年7月经修改后发布的《安全生产许可证条例》中规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业(以下统称企业)实行安全生产许可制度。

　　55[单选题] 甲因房屋质量问题与乙房地产公司发生纠纷，根据《民事诉讼法》的规定，本案应当由( )人民法院管辖。

　　A.房屋所在地

　　B.合同备案地

　　C.甲住所地

　　D.乙房地产公司注册登记地

　　参考答案：A

　　参考解析：本题考核的是法院管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。

　　56[单选题] 甲与乙签订了一份工程设计合同，合同约定设计费为80万元人民币。甲方向乙方支付16万元人民币定金。合同订立后，甲方实际向乙方支付了l0万元人民币定金，乙方收取定金后拒不履行合同，则甲方可以要求乙方返还( )万元人民币。

　　A.10

　　B.16

　　C.20

　　D.32

　　参考答案：C

　　参考解析：本题考核的是定金合同的生效。定金合同从实际交付定金之日起生效，定金的数额应也以实际交付的数额为准。因此，乙方收取定金后拒不履行合同时应返还给甲方l0万元×2=20万元。

　　57[单选题] 买卖合同的基本特征是( )。

　　A.买卖合同是双务合同

　　B.买卖合同是诺成合同

　　C.买卖合同是有偿合同

　　D.买卖合同是一种转移财产所有权的合同

　　参考答案：C

　　参考解析：本题考核的是买卖合同的基本特征。买卖合同的基本特征是买卖合同是有偿合同。

　　58[单选题] 某项目在施工过程中，施工单位在抽排地下水时未采取防护措施，致使邻近的甲单位印刷设备基础倾斜，因此造成甲单位损失了8万元人民币，根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，甲单位( )。

　　A.只能自行承担这一损失

　　B.可以要求施工单位赔偿

　　C.应当要求监理单位赔偿

　　D.应当要求设计单位赔偿

　　参考答案：B

　　试题难度：参考解析：本题考核的是侵权责任的承担。侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之问形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因其他责任人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害，由其他责任人承担侵权责任。

　　59[单选题] 某业主甲起诉某房地产开发公司乙位于T市N区的商品房质量不合格的纠纷，T市中级人民法院于2009年10月15日作出生效判决，要求乙在判决生效之日起10日内赔偿甲人民币3万元人民币，当事人当庭领取了判决书。那么，如果乙拒绝履行判决，甲应当最迟在( )之前申请人民法院强制执行。

　　A.2010年4月15日

　　B.2010年10月15日

　　C.2011年4月25日

　　D.2011年10月25日

　　参考答案：D

　　参考解析：本题考核的是申请强制执行的期间。根据《民事诉讼法》的规定，申请执行的期问为2年。

　　记忆难度：容易(0)一般(0)难(1)笔 记：记笔记查看网友笔记 (0)

　　60[单选题] 《招标投标法》规定，招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处( )的罚款。

　　A.2万元以上l0万元以下

　　B.5万元以上25万元以下

　　C.10万元以上30万元以下

　　D.20万元以上50万元以下

　　参考答案：B

　　参考解析：本题考核的是招标代理机构违法行为应承担的法律责任。《招标投标法》规定，招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处5万元以上25万元以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;情节严重的，暂停直至取消招标代理资格;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　环球网校友情提示：本文为：2017年一级建造师《工程法规》模拟题(一)，小编持续更新相关资讯，欢迎关注。如果这篇文章对您有所帮助，可以Ctrl+D收藏，方便查阅。如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及一级建造师论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

　　编辑推荐：

　　2017年一级建造师第二十一批注册人员名单公示

　　2017年第十八批一级建造师注册人员名单的公告

　　2017年第十九批一级建造师注册人员名单的公告

　　精品课程套餐推荐：

零基础套餐 查看套餐详情
包含：教材精讲+考点强化+真题解析+经典习题+智能题库+1V1直播教室+应试技巧+实务特训+现场实操+内部资料+直播密训+月考卷+赠送教材、教辅
服务及保障：报名零基础套餐，考试不过终身免费重学
点击咨询	立即报名